色悠悠网,中文字幕人成乱码在线观看,中文字幕精品一区二区2021年,综合色天天鬼久久鬼色,国产无人区卡一卡二卡三乱码网站

南京市高淳區(qū)人民法院

民事判決書

（2014）高商初字第256號

原告江蘇某某環(huán)?？萍加邢薰荆∷啬暇┦懈叽緟^(qū)某某鎮(zhèn)某某路56號。

法定代表人朱某某，該公司董事長。

委托代理人陳秋林，江蘇秋林律師事務(wù)所律師。

被告某某加氣砼設(shè)備制造安裝有限公司，住所地南通市通州區(qū)某某鎮(zhèn)某某集中區(qū)（九圩港村）。

被告邵某某，男，****年**月**日生，漢族。

兩被告共同委托代理人譚小輝，北京市盈科（南京）律師事務(wù)所律師。

原告江蘇某某環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q某某公司）訴被告某某加氣砼設(shè)備制造安裝有限公司（以下簡稱某某公司）、邵某某合同糾紛一案，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。原告的委托代理人陳秋林、被告邵某某、兩被告共同委托代理人譚小輝到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告某某公司訴稱：2012年6月8日，原告與被告某某公司簽訂1份《設(shè)備購銷合同》，合同約定，由被告某某公司承攬原告年產(chǎn)25萬立方砂（灰）加氣砌塊生產(chǎn)線的設(shè)備設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試等業(yè)務(wù)，合同價款為13651800元，交付生產(chǎn)時間為合同生效后180天內(nèi)，被告某某公司應(yīng)于合同生效后150天內(nèi)完成調(diào)試并出合格產(chǎn)品，約定正式生產(chǎn)日期為2012年11月28日，如果遲延，被告某某公司按照每天20000元向原告承擔(dān)責(zé)任，合同還約定了雙方其他權(quán)利義務(wù)。合同簽署生效后，原告嚴(yán)格按約履行自身義務(wù)，及時支付合同價款，竭力配合被告工作，但被告某某公司未能按約完工。2013年3月3日，原告與被告某某公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議，協(xié)議約定，某某公司應(yīng)于2013年3月20日前完成生產(chǎn)線調(diào)試并生產(chǎn)出成品，重申了某某公司的違約責(zé)任，并由被告邵某某對被告某某公司應(yīng)負(fù)責(zé)任進(jìn)行了擔(dān)保，協(xié)議還約定了司法管轄等。但被告某某公司仍未按約完工。直至2013年8月20日，被告某某公司才完成驗收交付，違約延期262天。同時，原告為促成被告盡快完工，在施工過程中為被告某某公司墊付了人工、材料、設(shè)備等費用計805141.9元。現(xiàn)請求法院判令：1、被告某某公司向原告支付違約金5240000元并清償原告代墊款805141.9元，共計6045141.9元；2、被告邵某某對上述款項承擔(dān)連帶清償責(zé)任；3、兩被告承擔(dān)本案訴訟費用。

經(jīng)審理查明，2012年6月8日，原告（甲方）與被告某某公司（乙方）簽訂《設(shè)備購銷合同》1份并附合同附頁及生產(chǎn)線工藝設(shè)備表，合同約定：乙方承包甲方年產(chǎn)25萬立方砂加氣砌塊生產(chǎn)線的設(shè)備設(shè)計、安裝、調(diào)試等業(yè)務(wù)，如有生產(chǎn)設(shè)備不在明細(xì)表之內(nèi)，也屬乙方提供并安裝；總價款為13651800元；設(shè)備交貨、調(diào)試及完成時間為合同生效后，甲方完成土建進(jìn)度（雙方共同簽字的工程進(jìn)度計劃表）情況下，乙方在合同生效后150天內(nèi)完成調(diào)試并出合格產(chǎn)品，約定正式生產(chǎn)日期為2012年11月28日，如果推遲，乙方按照每天20000元向原告承擔(dān)責(zé)任。合同還就付款方式、驗收方法、運費、爭議解決、施工安全等雙方其他權(quán)利義務(wù)作了約定。合同生效后，原告按約履行了付款義務(wù)，但被告某某公司未能按約完工。2013年3月3日，原告（甲方）與被告某某公司簽訂（乙方）簽訂補(bǔ)充協(xié)議，約定：乙方在2013年3月20日前完成生產(chǎn)線調(diào)試工作并生產(chǎn)出成品，產(chǎn)品合格率必須在98%以上；乙方在2013年3月20日前完成以及配氣房水池、消聲器、調(diào)試安裝等工作；乙方在2013年4月10日前完成粉煤灰罐的改造，達(dá)到滿足生產(chǎn)線年產(chǎn)25萬立方的要求；如乙方在2013年3月20日前仍未按本協(xié)議完成所有工作，仍按照原合同以每天20000元補(bǔ)償給甲方；如乙方在2013年3月20日前完成所有工作，甲方不再追究乙方的責(zé)任；補(bǔ)充協(xié)議由乙方法定代表人邵某某簽字擔(dān)保生效。補(bǔ)充協(xié)議由雙方加蓋公司印章、邵某某簽字。2013年8月20日，原告與被告某某公司完成驗收交付，并簽訂《設(shè)備總包工程竣工交付確認(rèn)書》。2014年2月24日，原告向兩被告發(fā)出律師函，要求被告某某公司承擔(dān)違約責(zé)任及償還墊付款，要求被告邵某某承擔(dān)連帶清償責(zé)任。后雙方協(xié)商未果，引起糾紛，訴至本院。

另查明，原告尚欠被告某某公司合同價款351810元未支付。

本院認(rèn)為，原、被告之間的《設(shè)備購銷合同》合法有效，應(yīng)受法律保護(hù)。關(guān)于被告某某公司是否違約，案涉生產(chǎn)線合同的履行包括生產(chǎn)線的設(shè)備設(shè)計、運輸、安裝、調(diào)試等，合同約定“乙方（某某公司）在合同生效后150天內(nèi)完成調(diào)試并出合格產(chǎn)品，約定正式生產(chǎn)日期為2012年11月28日，如果推遲，乙方按照每天20000元向原告承擔(dān)責(zé)任”，后雙方又簽訂“補(bǔ)充協(xié)議”約定“乙方（某某公司）在2013年3月20日前完成生產(chǎn)線調(diào)試工作并生產(chǎn)出成品”，最后雙方于2013年8月20日簽訂《設(shè)備總包工程竣工交付確認(rèn)書》完成驗收交付，故被告某某公司違約的事實清楚、證據(jù)確鑿，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任；關(guān)于雙方2013年3月3日簽訂的補(bǔ)充協(xié)議是否構(gòu)成合同履行期限的變更，補(bǔ)充協(xié)議明確約定“乙方（某某公司）在2013年3月20日前完成生產(chǎn)線調(diào)試工作并生產(chǎn)出成品，產(chǎn)品合格率必須在98%以上”，應(yīng)視為對合同的履行期限作了變更；關(guān)于違約責(zé)任的承擔(dān)，違約金的功能主要是為了彌補(bǔ)守約方損失，兼具懲罰性，雙方在補(bǔ)充協(xié)議中約定“如乙方（某某公司）在2013年3月20日前仍未按本協(xié)議完成所有工作，仍按照原合同以每天20000元補(bǔ)償給甲方（某某公司）”，被告某某公司未能在2013年3月20日前完成工作，實際違約265天（自2012年11月29日起至2013年8月20日止），原告主張按照原合同以每天20000元計算明顯過高，本院依法調(diào)整為以合同價款為基數(shù)按照中國人民銀行同期同檔貸款基準(zhǔn)利率的四倍計算，被告某某公司應(yīng)償付原告違約金13651800元×0.06÷365天×265天×4＝2378779元；被告抗辯稱原告尚欠貨款351810元未付應(yīng)予抵扣，且原告無異議，符合法律規(guī)定，本院予以支持，兩項相抵后被告某某公司應(yīng)償付原告違約金2026969元；被告邵某某為被告某某公司履約義務(wù)提供擔(dān)保，應(yīng)對前述被告某某公司違約責(zé)任承擔(dān)保證責(zé)任；被告某某公司同時應(yīng)給付原告墊付款262635元；被告抗辯稱原告付款中有2500000元并沒有實際給付，但未向本院提供證據(jù)證明，本院不予支持。據(jù)此，本院依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第一百一十四條第一、二款，《中華人民共和國擔(dān)保法》第十八條第二款、第二十一條，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十二條之規(guī)定，判決如下：

一、被告某某加氣砼設(shè)備制造安裝有限公司于本判決生效后10日內(nèi)向原告江蘇某某環(huán)?？萍加邢薰局Ц哆`約金2026969元及墊付款262635元；

二、被告邵某某對被告某某加氣砼設(shè)備制造安裝有限公司上述應(yīng)付款項中的違約金2026969元負(fù)連帶清償責(zé)任；

三、駁回原告江蘇某某環(huán)保科技有限公司的其他訴訟請求。

如未按本判決指定的期限履行給付義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

本案訴訟費54116元，財產(chǎn)保全費5000元，由被告某某加氣砼設(shè)備制造安裝有限公司負(fù)擔(dān)30117元，由原告江蘇某某環(huán)?？萍加邢薰矩?fù)擔(dān)28999元。

如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于江蘇省南京市中級人民法院。根據(jù)《訴訟費用交納辦法》的規(guī)定，向江蘇省南京市中級人民法院預(yù)交上訴案件受理費54116元（南京市中級人民法院開戶行：農(nóng)行南京市鼓樓支行；帳號：1010590***76）。

審　判　長　　魏猷龍

人民陪審員　　嚴(yán)　峻

人民陪審員　　張青泰

二〇一四年十一月二十七日

書　記　員　　劉迎娣

律師  判決書  合同糾紛