色悠悠网,中文字幕人成乱码在线观看,中文字幕精品一区二区2021年,综合色天天鬼久久鬼色,国产无人区卡一卡二卡三乱码网站

石家莊市橋西區(qū)人民法院

民事判決書

（2014）西民商初字第01175號

原告石家莊市某某裝飾工程有限公司，住所地石家莊市橋西區(qū)中華某某大街XX號。

法定代表人陳某某，該公司總經(jīng)理。

委托代理人姚潤然，河北盈華律師事務(wù)所律師。

委托代理人馮某某，該公司項(xiàng)目經(jīng)理。

被告河北某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司，住所地石家莊市橋西區(qū)某某西路XX號。

法定代表人水某某，該公司經(jīng)理。

委托代理人梁棟，河北張金龍律師事務(wù)所律師。

委托代理人呂某某，該公司經(jīng)理。

原告石家莊市某某裝飾工程有限公司（以下簡稱某某裝飾公司）與被告河北某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱某某房地產(chǎn)公司）裝飾裝修合同糾紛一案，原告某某裝飾公司于2014年11月12日訴至本院，同日本院決定受理。2015年1月30日，原告某某裝飾公司提出工程造價的司法鑒定申請。本院于2015年2月6日、3月19日組織雙方質(zhì)證，3月25日委托河北永鑫工程項(xiàng)目管理有限公司進(jìn)行司法鑒定，該公司于2015年12月2日出具工程造價鑒定意見書。后本院依法組成合議庭，于2015年12月23日公開開庭進(jìn)行了審理。原告某某裝飾公司的委托代理人姚潤然、馮某某，被告某某房地產(chǎn)公司的委托代理人梁棟、呂某某，鑒定人宇文建議到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告某某裝飾公司訴稱，2012年6月、8月、11月，原告與被告分別簽訂某某王府別墅外掛石材施工協(xié)議、某某王府售樓部外掛石材施工協(xié)議、某某王府外掛石材施工協(xié)議，約定由原告以包工包輔料的方式承包某某王府16號別墅、某某王府售樓部、某某王府20號樓別墅外掛石材工程。合同簽訂后，原告嚴(yán)格按照被告的要求組織施工，完成了某某王府售樓部的全部工程量和某某王府16號別墅、20號別墅大部分的工程量。上述已完成的工程總造價為2122671.08元，被告僅支付802877元，剩余1317794.08元，原告多次催要，被告以各種理由拒絕結(jié)算和支付，嚴(yán)重影響原告施工，并導(dǎo)致原告被迫停工。故，訴至法院，請求依法判令：1、解除原、被告簽訂的某某王府施工協(xié)議；2、被告立即向原告支付已完成的工程價款1317794.08元；3、訴訟費(fèi)由被告負(fù)擔(dān)。

被告某某房地產(chǎn)公司辯稱，1、我方不存在違約行為，雙方簽訂的16號別墅、20號別墅外掛石材施工協(xié)議均約定了付款方式，由于原告未完成相應(yīng)工程量，我方未支付工程款不構(gòu)成違約；2、原告要求解除合同，通知被告即可，無需以訴訟方式進(jìn)行；3、原告已完成的工程質(zhì)量不合格，圖紙設(shè)計鋼骨架連接為螺栓連接，實(shí)際為焊接；鋼骨架材料厚度及規(guī)格不符合設(shè)計要求；石材側(cè)縫連接圖紙設(shè)計為插銷連接，施工中只是用云石膠粘接；安裝用干掛件應(yīng)為不銹鋼掛件，但施工中用熱鍍鋅掛件，不滿足設(shè)計要求；石材縫隙沒有填充中性硅膠；原告還存在超量使用石材等情形，故，系原告違約，應(yīng)駁回原告的訴訟請求。

經(jīng)審理查明，2012年6月26日、8月31日、11月17日，原、被告分別簽訂某某王府別墅外掛石材施工協(xié)議（一）、某某王府售樓部外掛石材施工協(xié)議、某某王府外掛石材施工協(xié)議（二），約定由原告以包工包輔料的方式承包某某王府16號別墅、某某王府售樓部、某某王府20號別墅外掛石材工程。施工范圍為某某王府16號別墅、某某王府售樓部、某某王府20號別墅外掛石材的全部內(nèi)容。某某王府16號、20號別墅外掛石材施工協(xié)議約定施工方式為包工包輔料，被告供材為石材、浮雕、花瓶柱。原告自行采購的材料必須為國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，工程造價為單價包死，工程量按石材外露面積據(jù)實(shí)結(jié)算。合同對各種石材單價進(jìn)行了約定。付款方式為無預(yù)付款，鋼骨架安裝完畢驗(yàn)收合格，支付已完成工程量的70%，干掛平板石材施工完成后，支付到已完成工程量的70%，竣工驗(yàn)收合格后支付到工程總價的95%，剩余5%為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿一年無質(zhì)量問題一次付清。

2012年11月17日，原、被告及案外人南通某某裝飾工程有限公司（以下簡稱某某裝飾公司）簽訂協(xié)議，約定某某王府20號別墅干掛大理石工程因某某裝飾公司退出施工，剩余的工程量由原告完成。經(jīng)三方確認(rèn)，某某裝飾公司在2012年9月25日以前所完成工程材料及人工費(fèi)為101400元。腳手架由原告向被告承租，日租金82元，原告從2012年9月25日起至完工按日計算。腳手架搭拆人工費(fèi)18000元，原告負(fù)擔(dān)80%，即14400元，工程完工驗(yàn)收合格后，原告負(fù)責(zé)拆除。

上述合同簽訂后，原告依約施工。在訴訟過程中，雙方對售樓部工程造價為209232.28元無異議。被告對原告主張的16號、20號別墅工程造價不認(rèn)可。原告提出工程造價司法鑒定的申請，原告對被告提交圖紙的真實(shí)性、對被告主張的未完成部分的面積認(rèn)可，對破損部分現(xiàn)狀認(rèn)可。本院依據(jù)上述資料委托鑒定，確認(rèn)原告完成16號樓、20號樓外掛石材裝飾工程造價為1739470.78元，其中包括外掛石材未完成部分造價69328.42元，破損部分造價30630.7元，未完成及破損部分造價系按成品價格計算。原告提出異議，稱，未完成部分其已完成龍骨制作及安裝，龍骨制作、安裝費(fèi)用應(yīng)從未完成部分中扣除；破損部分，并非全由原告造成，且應(yīng)以破損石材的實(shí)際價格計算，不應(yīng)按成品價格計算。鑒定機(jī)構(gòu)復(fù)函并出庭接受當(dāng)事人質(zhì)詢，針對原告異議，鑒定機(jī)構(gòu)稱原、被告間的施工合同僅約定了成品價格，且成品價格系雙方協(xié)商結(jié)果，不是按國家規(guī)定的計價方法計算，鑒定機(jī)構(gòu)只能依據(jù)成品價格出具未完成部分的造價。被告稱工程造價中部分施工內(nèi)容由他人完成，另，原告認(rèn)可其完成的工程鋼骨架連接確為焊接；部分石材側(cè)縫未以插銷連接；部分安裝用干掛件為熱鍍鋅掛件；原告還存在超量使用石材等情形。

在合同履行過程中，2012年9月14日至2013年4月22日間，被告主張已向原告支付工程款798068元，原告認(rèn)可收到802877元。其中，2012年10月16日付款會審單載明，施工單位已完成某某王府16號別墅干掛大理石、干掛平板石材工程量986平方米，本次根據(jù)協(xié)議，申請付進(jìn)度款117334元，被告合同預(yù)算部批示，經(jīng)水總同意，現(xiàn)場工程師確認(rèn)已完成干掛平板工程量為986平方米×170元/平米＝167620元，支付70%為117334元。被告常務(wù)副總、財務(wù)、總經(jīng)理、董事長依次簽字后，付款117334元。2013年2月4日付款會審單，支付20號別墅工程款時，亦根據(jù)原告已完成鋼骨架、平板石材安裝面積對應(yīng)價款的70%支付。其余工程款均以借款、支付工程進(jìn)度款等方式陸續(xù)支付，雙方對售樓部工程款209232.28元已付清無異議。除已付款外，被告主張因原告存在遲到、延誤工期、浪費(fèi)石材等行為，應(yīng)扣除工程款205180元，但除2012年6月30日罰款200元、2013年7月30日扣款2288元經(jīng)原告項(xiàng)目經(jīng)理馮某某簽字確認(rèn)外，其他均未經(jīng)原告確認(rèn)。

2013年12月，原告撤場。原告主張撤場時將腳手架拆除，被告主張2013年5、6月份原告陸續(xù)停工，2013年底徹底撤場，后被告又將剩余工程交石家莊旭東裝飾公司施工完成。

以上事實(shí)，有雙方當(dāng)事人陳述、原告提交的某某王府別墅外掛石材施工協(xié)議、某某王府售樓部外掛石材施工協(xié)議、原、被告及案外人某某裝飾公司簽訂的三方協(xié)議、原、被告各自計算的工程款對比表；被告提交的某某王府16號、20號別墅石材幕墻工程竣工圖、付款會審單、轉(zhuǎn)款憑證、收款收條、2012年6月30日、2013年7月30日罰款單；冀鑫建審（2015）第165號工程造價鑒定意見書等證據(jù)能夠證實(shí)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，原、被告簽訂的施工協(xié)議未違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定有效。雙方對售樓部施工合同工程造價無異議。合同履行過程中，雙方以付款行為變更合同“鋼骨架安裝完畢驗(yàn)收合格，支付已完成工程量的70%，干掛平板石材施工完成后，支付到已完成工程量的70%”的付款方式為干掛平板石材施工完成后，支付到已完成工程量的70%，該變更順延了被告向原告支付工程款的時間，未增加被告負(fù)擔(dān)。原告未提出異議，應(yīng)予認(rèn)定。根據(jù)鑒定結(jié)論，截至撤場，原告已完成16號樓、20號樓外掛石材裝飾工程造價為1739470.78元，扣除外掛石材未完成部分69328.42元，破損部分30630.7元及某某裝飾公司工程款101400元，16號樓、20號樓剩余工程價款為1538111.66元。被告已付工程款802877元，扣除售樓部工程款209232.28元、原告認(rèn)可的罰款2488元，僅支付16號樓、20號樓工程款591156.72元，拖欠946954.94元工程款未付，依約按70%計算，被告在原告撤場前仍拖欠662868.46元。鑒于此，加之被告已將原告未完成的其他工程交他人施工，原、被告的施工合同無繼續(xù)履行的可能和必要，原告要求解除合同應(yīng)予支持。合同解除后，被告應(yīng)依原告實(shí)際完成的工程造價支付工程款。原告完成的工程內(nèi)容確有與合同約定不符之處，被告雖提出質(zhì)量鑒定的申請，但該鑒定涉及多道工序、幾乎所有施工部位，如鑒定勢必對已完成工程形成根本性破壞，故質(zhì)量鑒定未進(jìn)行。原告已完成工程存在瑕疵是實(shí)，以減少部分價款，由被告向原告支付欠款的70%，即662868.46元為宜?？鄢?012年9月25日至2013年12月31日腳手架租賃費(fèi)82×463=37966元、三方協(xié)議約定的腳手架搭拆人工費(fèi)14400元，為610502.46元。依照《中華人民共和國合同法》第二百六十二條、第二百六十三條、第二百八十七條之規(guī)定，判決如下：

一、原告石家莊市某某裝飾工程有限公司與被告河北某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司簽訂的某某王府16號別墅、20號別墅外掛石材施工協(xié)議終止履行；

二、被告河北某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告石家莊市某某裝飾工程有限公司支付工程款610502.46元；

三、駁回原告石家莊市某某裝飾工程有限公司的其他訴訟請求。

被告河北某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司如未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

本案受理費(fèi)16660元、鑒定費(fèi)55000元，兩項(xiàng)合計71660元，原告石家莊市某某裝飾工程有限公司負(fù)擔(dān)38462元，被告河北某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)33198元。

如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省石家莊市中級人民法院。并于上訴期限屆滿之日起7日內(nèi)預(yù)交上訴費(fèi)（上訴費(fèi)按照不服一審判決部分的上訴請求數(shù)額交納；收款單位：河北省石家莊市中級人民法院，賬號：62×××47，開戶銀行:河北銀行華興支行）。逾期不交也不提出緩交申請的，按自動撤回上訴處理。

審　判　長　王　豪

人民審判員　張　明

人民陪審員　胡志華

二〇一六年四月二十六日

       書　記　員　張　慧

合同糾紛