色悠悠网,中文字幕人成乱码在线观看,中文字幕精品一区二区2021年,综合色天天鬼久久鬼色,国产无人区卡一卡二卡三乱码网站

葫蘆島市南票區(qū)人民法院

民事判決書

（2014）南三民初字00126號(hào)

原告葫蘆島市某某有限公司住所地：葫蘆島市連山區(qū)某某鄉(xiāng)某某村。

法定代表人王某某職務(wù)：總經(jīng)理

委托代理人葛立庚，遼寧凱陽律師事務(wù)所律師。

委托代理人張某某。

被告遼寧某某化工有限公司住所地：葫蘆島市南票區(qū)某某鄉(xiāng)某某工業(yè)區(qū)。

法定代表人佟某某職務(wù)：總經(jīng)理

委托代理人葛耀邦，遼寧大鳴律師事務(wù)所律師。

原告葫蘆島市某某有限公司（以下簡稱“新源公司”）訴被告遼寧某某化工有限公司（以下簡稱“寶豐公司”）修理合同糾紛一案，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。原告新源公司的法定代表人王某某及其委托代理人葛立庚、張某某，被告寶豐公司的委托代理人葛耀邦到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告訴稱，原被告間分別于2011年和2012年簽訂鍋爐維修、鍋爐配件購銷合同，原告按被告的要求維修鍋爐以及供應(yīng)鍋爐配件，總計(jì)價(jià)款為人民幣183415元。原告如約履行了合同義務(wù)，但是被告違約，僅支付價(jià)款123515元，對剩余的60000元價(jià)款拖延至今未付。故起訴要求被告履行付款義務(wù)，承擔(dān)違約責(zé)任及訴訟費(fèi)用。

被告辯稱，被告按原告完成的工程量及竣工驗(yàn)收合格的工程量已支付相應(yīng)的工程款。原告本次起訴的內(nèi)容沒有被告工程技術(shù)人員的簽字確認(rèn)工程量，事實(shí)是原告沒有按合同規(guī)定完成約定的余下工程量，被告已履行了給付原告相應(yīng)工程量的工程款。從被告2011年10月24日支付原告最后一筆工程款至今已3年，已超過訴訟時(shí)效，也能同時(shí)證明被告已將原告的工程款給付完畢，請依法駁回原告的訴訟請求。

經(jīng)審理查明，原被告自2011年7月至2012年11月間，原被告分別簽訂了四份維修合同，承接了被告三項(xiàng)的鍋爐維修工程項(xiàng)目。

2011年7月，原被告簽訂15噸蒸汽《鍋爐維修工程協(xié)議》一份，約定由新源公司對鍋爐底部、爐墻和拱、左右側(cè)爐門、爐墻護(hù)板進(jìn)行挖補(bǔ)、拆除、砌筑、更換等，施工工期20天，工程造價(jià)110000元。付款方式：協(xié)議簽訂后預(yù)付40%，工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)再付30%，工程竣工后點(diǎn)爐達(dá)到合同第二條第二條第5項(xiàng)（乙方保證維修后的鍋爐，運(yùn)行的各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定要求；一年內(nèi)無斷裂、坍塌等。）的效果即付20%，余10%為質(zhì)保金，一年后付清。完工后，被告于2011年7月6日、28日分兩次付款4.4萬元、3.3萬元，計(jì)7.7萬元，尚余3.3萬元未付。

2011年9月2日，原被告簽訂《20噸蒸汽鍋爐維修合同》一份，工程內(nèi)容為更換水冷壁管50根（標(biāo)準(zhǔn)與原冷水壁管相符）；拆除原鍋爐爐拱、爐墻；重新按原鍋爐爐拱、爐墻尺寸砌筑，恢復(fù)完整燃燒室。工程造價(jià)12500元。完工期限：2011年9月10日前交付使用。結(jié)算方式：驗(yàn)收合格三天內(nèi)，甲方一次性付給乙方維修款1.25萬元，遲付一天一天，乙方則按合同總額1%比例計(jì)算違約金付與甲方。被告將該合全部款項(xiàng)于2011年9月10日全部結(jié)清。

2011年11月簽訂了一份竣工日期為2011年11月16日的15噸蒸汽鍋爐改造《維修合同》一份，維修內(nèi)容為：①煙管清理；②除塵器清理；③煙道清理、改造；④空氣預(yù)熱器清理；⑤整個(gè)爐體內(nèi)砌筑、后拱拆除、維修；⑥更換爐排護(hù)鐵6塊。工程造價(jià)47400。付款方式：合同簽訂后付款30%；按維修項(xiàng)目內(nèi)容完成單項(xiàng)合格驗(yàn)收后付款；質(zhì)保期為1年，質(zhì)保合格后余款5%一次性付清。合同簽訂后，原告在施工中遇到新情況，雙方對合同進(jìn)行了變更調(diào)整，將第②除塵器清理；④空氣預(yù)熱器清理從該合同內(nèi)容中剔除，因此該合同總價(jià)變?yōu)?.44萬元。被告將該合同價(jià)款于2011年11月24日付給原告。

對2011年11月簽訂了一份竣工日期為2011年11月16日的15噸蒸汽鍋爐改造《維修合同》的補(bǔ)充合同，內(nèi)容為①除塵器清理；②空氣預(yù)熱器清理；③空氣預(yù)熱器換管。造價(jià)為2.6515萬元。該款未能給付。

上述四份合同總價(jià)值18.3415萬元。從原告向本院提供的兩張“遼寧省農(nóng)村信用社（合作銀行）進(jìn)賬單（收賬通知）、遼寧葫蘆島連山農(nóng)村商業(yè)銀行進(jìn)賬單（收賬通知）”體現(xiàn)出，被告于2011年7月6日、2011年11月24日分別付原告款44000元、34400元，另外原告自訴被告曾付兩筆現(xiàn)金3.3萬元和1.25萬元，加上被告于2012年給原告一張萬得寶酒店vip儲(chǔ)值卡（卡含金額1萬元），被告共向原告支付款項(xiàng)13.39萬元，尚欠4.9515萬元未予支付。而不是原告主張的6萬元的數(shù)額。其尚欠款包括2011年7月簽訂15噸蒸汽《鍋爐維修工程協(xié)議》中的修理費(fèi)用的20%和質(zhì)保金10%計(jì)3.3萬元，該兩筆款項(xiàng)均約定在一年后付清；還包括2011年11月16日簽訂的的15噸蒸汽鍋爐改造《維修合同》的補(bǔ)充合同中的應(yīng)即時(shí)給付的尚欠款1.6515萬元。

上述事實(shí)，有原、被告陳述筆錄、《鍋爐維修工程協(xié)議》、《20噸蒸汽鍋爐維修合同》、15噸蒸汽鍋爐改造《維修合同》及15噸蒸汽鍋爐改造《維修合同》的補(bǔ)充合同，遼寧省農(nóng)村信用社（合作銀行）進(jìn)賬單（收賬通知）、遼寧葫蘆島連山農(nóng)村商業(yè)銀行進(jìn)賬單（收賬通知）、萬得寶酒店vip儲(chǔ)值卡（復(fù)印件）、營業(yè)執(zhí)照、發(fā)貨票等在卷佐證，并經(jīng)庭審質(zhì)證基本院審查，可以采信。

本院認(rèn)為，寶豐公司于新源公司簽訂的《鍋爐維修工程協(xié)議》、《20噸蒸汽鍋爐維修合同》、15噸蒸汽鍋爐改造《維修合同》及15噸蒸汽鍋爐改造《維修合同》的補(bǔ)充合同，系當(dāng)事人真實(shí)意思表示，內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，屬有效合同，雙方由此形成修理合同關(guān)系。新源公司按約定履行了修理義務(wù)，寶豐公司應(yīng)當(dāng)給付相應(yīng)的修理費(fèi)用。寶豐公司違反合同中關(guān)于付款期限的約定，至今未給付剩余修理費(fèi)用，已構(gòu)成違約，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)給付修理費(fèi)用、賠償損失的民事責(zé)任。新源公司要求寶豐公司給付修理費(fèi)用4.9515萬元并賠償利息損失，合法有據(jù)，本院予以支持。關(guān)于被告寶豐公司提出原告沒有按合同規(guī)定完成約定的余下工程量、沒有被告工程技術(shù)人員的簽字確認(rèn)工程量及從被告2011年10月24日支付原告最后一筆工程款至今已3年，已超過訴訟時(shí)效，也能同時(shí)證明被告已將原告的工程款給付完畢的辯解。本院認(rèn)為，原被告在2011年7月至11月陸續(xù)簽訂了4份合同，其辯解稱因原告沒有按合同規(guī)定完成約定的余下工程量、沒有被告工程技術(shù)人員的簽字確認(rèn)工程量而未支付款項(xiàng)，這說明原告即違約，那對于這樣的違約公司，托修方就不應(yīng)在其后繼續(xù)合作，而事實(shí)上被告又與原告簽定了兩個(gè)維修合同及一個(gè)補(bǔ)充合同，因此原告的辯解理由不能成立；對于補(bǔ)充合同，在完工后有被告相關(guān)人員的簽字確認(rèn)并事后用儲(chǔ)值消費(fèi)卡抵賬1萬元，說明這筆欠款也是成立的；另外關(guān)于訴訟時(shí)效問題，原告于2012年6月26日給被告開具的發(fā)貨票，其后仍然不斷向被告索要尚欠款，直至起訴之日并沒有中斷過，故被告該辯解不能成立。據(jù)此，依照《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零七條、第二百六十三條、《中華人民共和國民法通則》第一百三十七條之規(guī)定，判決如下：

一、被告遼寧某某化工有限公司于本判決生效后十日內(nèi)給付原告葫蘆島市某某有限公司修理費(fèi)用4.9515萬元；

二、被告遼寧某某化工有限公司于本判決生效后十日內(nèi)賠償原告葫蘆島市某某有限公司利息損失（以3.3萬元為本金，按中國人民銀行規(guī)定的同期貸款利率計(jì)算，自2012年9月1日起算至本判決生效之日止；以1.9515萬元為本金，按中國人民銀行規(guī)定的同期貸款利率計(jì)算，自2011年11月23日起算至本判決生效之日止）。

三、駁回原告葫蘆島市某某有限公司的其他訴訟請求。

如未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

案件受理費(fèi)1300元，由被告遼寧某某化工有限公司負(fù)擔(dān).

如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于葫蘆島市中級(jí)人民法院。

審　判　長　　康鴻標(biāo)

人民陪審員　　齊家術(shù)

人民陪審員　　王　平

二〇一五年二月六日

書　記　員　　耿　介

判決書