色悠悠网,中文字幕人成乱码在线观看,中文字幕精品一区二区2021年,综合色天天鬼久久鬼色,国产无人区卡一卡二卡三乱码网站

北京市第二中級(jí)人民法院

民事判決書

（2011）二中民終字第19640號(hào)

上訴人（原審被告、反訴原告）某某建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司，住所地北京市通州區(qū)科技創(chuàng)業(yè)園。

法定代表人黃某，董事長(zhǎng)。

委托代理人劉麗彩，北京市君泰律師事務(wù)所律師。

委托代理人夏岫輝，北京市君泰律師事務(wù)所律師。

被上訴人（原審原告、反訴被告）北京某某華誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司順義分公司，住所地北京市順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)東方路甲***號(hào)。

負(fù)責(zé)人李某某，總經(jīng)理。

委托代理人李偉星，女，出生年月（略），漢族，北京某某華誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司順義分公司副總經(jīng)理，住址（略）。

委托代理人趙建濤，男，出生年月（略），漢族，北京某某華誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司順義分公司項(xiàng)目經(jīng)理，住址（略）。

上訴人某某建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱某某建筑集團(tuán)公司）因與被上訴人北京某某華誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司順義分公司（以下簡(jiǎn)稱某鋼結(jié)構(gòu)公司）承攬合同糾紛一案，不服北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院（2011）朝民初字第18506號(hào)民事判決，向本院提出上訴。本院于2011年10月24日受理后，依法組成由法官錢麗紅擔(dān)任審判長(zhǎng)，法官石東、劉茵參加的合議庭，并于2011年11月2日召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問(wèn)。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

某鋼結(jié)構(gòu)公司一審訴稱：2009年12月28日，某鋼結(jié)構(gòu)公司與某某建筑集團(tuán)公司簽訂《鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》，由某鋼結(jié)構(gòu)公司承攬加工某某建筑集團(tuán)公司承包建設(shè)的北京市中關(guān)村科技園區(qū)電子城西區(qū)商業(yè)金融（F1酒店）項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)中的H型鋼骨柱等，2010年5月9日，雙方簽訂了關(guān)于部分鋼構(gòu)件需要增加加工項(xiàng)目的《補(bǔ)充協(xié)議》，最終合同結(jié)算價(jià)款為1911274.81元，截止到2010年6月4日，某某建筑集團(tuán)公司分六次向某鋼結(jié)構(gòu)公司支付了1815710元加工合同款，但剩余95564.81元合同款拒絕給付。故某鋼結(jié)構(gòu)公司訴至法院，要求某某建筑集團(tuán)公司給付合同款95564.81元并承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。

某某建筑集團(tuán)公司一審答辯并反訴稱：某鋼結(jié)構(gòu)公司沒(méi)有按期交貨，造成某某建筑集團(tuán)公司損失。根據(jù)合同約定，某鋼結(jié)構(gòu)公司應(yīng)當(dāng)在2010年5月27日夜間進(jìn)場(chǎng)15.6米的鋼梁15節(jié)，實(shí)際某鋼結(jié)構(gòu)公司于2010年6月10日進(jìn)場(chǎng)，遲延交貨14天，構(gòu)成違約。由于某鋼結(jié)構(gòu)公司違約行為，導(dǎo)致某某建筑集團(tuán)公司被發(fā)包方扣除延誤費(fèi)325328元。故提起反訴，要求某鋼結(jié)構(gòu)公司支付遲延履行合同違約金42萬(wàn)元；要求某鋼結(jié)構(gòu)公司承擔(dān)賠償金325328元；訴訟費(fèi)用由某鋼結(jié)構(gòu)公司承擔(dān)。

某鋼結(jié)構(gòu)公司一審針對(duì)某某建筑集團(tuán)公司的反訴答辯稱：某鋼結(jié)構(gòu)公司未供貨是因?yàn)槟衬辰ㄖ瘓F(tuán)公司沒(méi)有按期付款。某鋼結(jié)構(gòu)公司有8件鋼梁是6月7日到場(chǎng)，監(jiān)理公司證明不真實(shí)。違約金和賠償金不同意支付，違約金的標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高，請(qǐng)求法院予以調(diào)整。不同意某某建筑集團(tuán)公司的反訴請(qǐng)求。

一審法院經(jīng)審理查明：2009年12月28日，某某建筑集團(tuán)公司（甲方）與某鋼結(jié)構(gòu)公司（乙方）簽訂《北京中關(guān)村科技園區(qū)電子城西區(qū)商業(yè)金融（F1酒店項(xiàng)目）鋼結(jié)構(gòu)加工制作合同》（以下簡(jiǎn)稱《鋼結(jié)構(gòu)制作合同》），就甲方承建的北京中關(guān)村科技園區(qū)電子城西區(qū)商業(yè)金融（F1酒店）項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)中的H型鋼骨柱、梁、鋼桁架、檁條等鋼構(gòu)件架構(gòu)事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議，約定由甲方委托乙方加工上述鋼構(gòu)件，合同就H型鋼骨柱梁、異型鋼骨柱、栓釘?shù)茸龇皢蝺r(jià)作出約定，約定合同總金額為1687730元；工程綜合單價(jià)一次性包死，包工、包料、包制作、包檢測(cè)、包運(yùn)輸、包驗(yàn)收合格并整體移交甲方之前的所有相關(guān)費(fèi)用；含乙方給甲方開(kāi)具17%增值稅發(fā)票后的價(jià)格。制作期限為H型、異形鋼骨柱梁部分先行加工，自合同簽訂之日起，乙方須在2010年1月4日前將地下第三層部分的鋼構(gòu)件全部制作完畢運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)，并通過(guò)驗(yàn)收合格；其他部分在2010年1月23日前全部制作完畢運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)，并通過(guò)驗(yàn)收合格；乙方負(fù)責(zé)鋼構(gòu)件成品由加工廠至施工現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)輸；付款方式為合同簽訂后5日內(nèi)甲方支付給乙方合同總額的30%作為預(yù)付款；鋼結(jié)構(gòu)鋼構(gòu)件加工完成并驗(yàn)收合格后在出廠前支付乙方合同總額的95%；待鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件全部發(fā)貨完畢后雙方辦理結(jié)算手續(xù)，全部安裝完畢后五日內(nèi)甲方支付給乙方結(jié)算金額的100%；物資供應(yīng)及技術(shù)要求為滿足《鋼結(jié)構(gòu)施工及施工規(guī)范》GB50205-2001;圖紙由甲方提供，乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在三日內(nèi)向甲方提出書面異議，甲方收到書面異議后三日內(nèi)答復(fù)；違約責(zé)任為甲方應(yīng)按雙方約定的付款方式對(duì)乙方付款，若由于特殊原因甲方付款不及時(shí)，則乙方制作期限順延；若乙方未按約定的日期完工，則每拖延一天支付合同總金額的1%的違約金給甲方；乙方承諾一旦發(fā)生違約金，則甲方可在未付的貨款中扣除或由乙方另行付給甲方，且乙方須繼續(xù)履行本合同中約定的義務(wù)。合同附件為鋼結(jié)構(gòu)加工制作報(bào)價(jià)單。

2010年5月9日，雙方簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》，約定雙方就《鋼結(jié)構(gòu)制作合同》內(nèi)容增加穿筋孔、牛腿、連接板、材料調(diào)價(jià)、加工周期等事宜達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議；構(gòu)件增加穿筋孔、增加牛腿及加勁板、增加構(gòu)件調(diào)整費(fèi)用、原材料調(diào)價(jià)；構(gòu)件加工周期約定為第三節(jié)柱9根，開(kāi)始加工時(shí)間為2010年5月9日，加工完成時(shí)間為2010年5月12日，構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為2010年5月12日夜間；第四節(jié)柱9根，開(kāi)始加工時(shí)間為2010年5月9日，加工完成時(shí)間為2010年5月16日，構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為2010年5月16日夜間；標(biāo)高15.6米處鋼梁15節(jié)，開(kāi)始加工時(shí)間為2010年5月9日，加工完成時(shí)間為2010年5月27日，構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為2010年5月27日夜間；以上加工周期在甲方?jīng)]有變更的情況下，乙方必須按時(shí)完成，若未按約定日期完工則每拖延一天罰款30000元；本補(bǔ)充協(xié)議未涉及的其余條款仍然按《鋼結(jié)構(gòu)制作合同》規(guī)定執(zhí)行。

合同簽訂后，雙方開(kāi)始履行合同。某鋼結(jié)構(gòu)公司向中建公司陸續(xù)交付鋼構(gòu)件，某某建筑集團(tuán)公司陸續(xù)付款，截止2010年5月20日，某某建筑集團(tuán)公司共計(jì)付款1262755元。2010年6月3日，雙方簽訂對(duì)賬單，雙方同意所有供貨按1911274.81元進(jìn)行結(jié)算。某某建筑集團(tuán)公司于2010年6月4日向某鋼結(jié)構(gòu)公司開(kāi)具552955元支票，6月8日到賬。至此共計(jì)付款至總貨款額的95%，即1815710元，余款未付。

一審?fù)徶?，某鋼結(jié)構(gòu)公司主張2010年6月7日向某某建筑集團(tuán)公司交付鋼構(gòu)件8件，2010年6月8日貨款到賬后，于2010年6月9日晚間組織送貨，2010年6月10日凌晨交貨完畢。為此向法庭提交2010年6月7日出庫(kù)單2份，證明其中8節(jié)已經(jīng)于2010年6月7日交貨，由某某建筑集團(tuán)公司王大勝收貨。某某建筑集團(tuán)公司對(duì)王大勝簽字不予認(rèn)可，但對(duì)其簽字不申請(qǐng)鑒定。

經(jīng)詢，某某建筑集團(tuán)公司確認(rèn)2010年5月27日前往某鋼結(jié)構(gòu)公司驗(yàn)收鋼梁，對(duì)質(zhì)量無(wú)異議，但因工程量不能確認(rèn)因此未按合同約定支付貨款。

一審?fù)徶?，某某建筑集團(tuán)公司提交2010年5月6日工作聯(lián)系單1份，證明工程發(fā)包單位中建一局集團(tuán)第三建筑有限公司（以下簡(jiǎn)稱三建公司）催促某某建筑集團(tuán)公司鋼構(gòu)件按時(shí)進(jìn)場(chǎng)，要求鋼結(jié)構(gòu)最晚進(jìn)入安裝的時(shí)間節(jié)點(diǎn)為第三節(jié)柱進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為2010年5月13日前；第四節(jié)柱進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為2010年5月17日前；標(biāo)高15.6米處鋼梁（15節(jié)），進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為2010年5月28日前。以上時(shí)間節(jié)點(diǎn)為能接受的最晚時(shí)間，如晚于以上時(shí)間，拖延每天將扣除合同總額1%的違約金。某某建筑集團(tuán)公司以此與某鋼結(jié)構(gòu)公司簽訂5月9日《補(bǔ)充協(xié)議》。某鋼結(jié)構(gòu)公司對(duì)工作聯(lián)系單真實(shí)性認(rèn)可，但認(rèn)為與某鋼結(jié)構(gòu)公司無(wú)關(guān)。某某建筑集團(tuán)公司提交2010年6月12日三建公司向某某建筑集團(tuán)公司發(fā)出工作聯(lián)系單、工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表、北京帕克國(guó)際工程咨詢有限公司證明、《昆泰望京酒店鋼結(jié)構(gòu)工程施工專業(yè)分包合同》及專業(yè)分包/分供完工結(jié)算書、三建公司證明各1份，證明某某建筑集團(tuán)公司于6月10日凌晨將標(biāo)高15.6米處鋼梁（15節(jié)）送到施工現(xiàn)場(chǎng)，并于當(dāng)日進(jìn)行了報(bào)驗(yàn)，進(jìn)場(chǎng)時(shí)間遲延14天，被三建公司扣款325328元，該扣款已經(jīng)執(zhí)行完畢。某鋼結(jié)構(gòu)公司對(duì)上述證據(jù)均不予認(rèn)可，且認(rèn)為與某鋼結(jié)構(gòu)公司無(wú)關(guān)。

一審?fù)徶?，雙方確認(rèn)除標(biāo)高為15.6米處鋼梁15節(jié)外，其余貨物均按合同時(shí)間發(fā)貨完畢。

一審法院認(rèn)為：某鋼結(jié)構(gòu)公司與某某建筑集團(tuán)公司簽訂的《北京中關(guān)村科技園區(qū)電子城西區(qū)商業(yè)金融（F1酒店）項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)加工制作合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思表示，不違反法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合法有效，雙方當(dāng)事人均應(yīng)當(dāng)全面履行各自義務(wù)?，F(xiàn)某某建筑集團(tuán)公司收貨后，尚欠貨款95564.81元未付，故法院對(duì)某鋼結(jié)構(gòu)公司要求某某建筑集團(tuán)公司給付剩余貨款的訴訟請(qǐng)求予以支持。關(guān)于某某建筑集團(tuán)公司的反訴請(qǐng)求，雙方于合同中約定，付款方式為鋼結(jié)構(gòu)鋼構(gòu)件加工完成并驗(yàn)收合格后在出廠前支付合同總額的95%。現(xiàn)某某建筑集團(tuán)公司確認(rèn)2010年5月27日某鋼結(jié)構(gòu)公司已將鋼構(gòu)件加工完畢，驗(yàn)收合格，但某某建筑集團(tuán)公司付款未達(dá)到95%，故某鋼結(jié)構(gòu)公司在某某建筑集團(tuán)公司未付款前不予送貨系合法行使抗辯權(quán)。某某建筑集團(tuán)公司關(guān)于沒(méi)有確認(rèn)工程量，貨款總額不確定因此無(wú)法結(jié)算的答辯意見(jiàn)，因某某建筑集團(tuán)公司與某鋼結(jié)構(gòu)公司簽訂的合同對(duì)貨物名稱、單價(jià)均已明確，且截至2010年5月20日，某某建筑集團(tuán)公司的付款尚未達(dá)到《鋼結(jié)構(gòu)加工制作合同》已經(jīng)明確約定的總貨款的95%，故法院對(duì)某某建筑集團(tuán)公司的答辯意見(jiàn)不予采信。某鋼結(jié)構(gòu)公司于2010年6月7日貨款未到賬前已經(jīng)將標(biāo)高為15.6米的鋼梁送貨8節(jié)，中建公司雖予以否認(rèn)，但其提交的證據(jù)僅能證明某某建筑集團(tuán)公司向三建公司交付該批貨物的時(shí)間，不能推翻某某建筑集團(tuán)公司收貨人員于2010年6月7日自某鋼結(jié)構(gòu)公司簽收該批貨物。某鋼結(jié)構(gòu)公司于2010年6月8日貨款到賬后，于2010年6月9日組織車輛，6月10日凌晨到場(chǎng)，已經(jīng)盡到積極送貨的義務(wù)，某某建筑集團(tuán)公司被工程發(fā)包單位扣除違約金的后果系因其向某鋼結(jié)構(gòu)公司付款不及時(shí)造成，違約責(zé)任應(yīng)由其自行承擔(dān)。綜上，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十七條、第一百零九條，《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條之規(guī)定，判決：一、某某建筑集團(tuán)公司給付某鋼結(jié)構(gòu)公司貨款九萬(wàn)五千五百六十四元八角一分；二、駁回某某建筑集團(tuán)公司的反訴請(qǐng)求。如果未按判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

某某建筑集團(tuán)公司不服一審法院判決，提出上訴稱：一、一審法院判決認(rèn)定，2010年5月27日某鋼結(jié)構(gòu)公司已將鋼構(gòu)件加工完畢，驗(yàn)收合格，無(wú)任何書面證據(jù)支持，屬于認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。事實(shí)上某鋼結(jié)構(gòu)公司在2010年6月3日才加工完畢，并在當(dāng)日向某某建筑集團(tuán)公司提交了工程量報(bào)批單，某某建筑集團(tuán)公司在當(dāng)日進(jìn)行了核實(shí)確認(rèn)，并在6月4日向某鋼結(jié)構(gòu)公司支付了款項(xiàng)。按照原合同約定某鋼結(jié)構(gòu)公司在竣工前3日，應(yīng)將驗(yàn)收日期以書面形式通知甲方。事實(shí)上某鋼結(jié)構(gòu)公司并沒(méi)有在2010年5月24日前如約書面通知或以其他任何形式通知某某建筑集團(tuán)公司。實(shí)際上，在該日某某建筑集團(tuán)公司也沒(méi)有人去某鋼結(jié)構(gòu)公司處；二、一審法院判決認(rèn)定某鋼結(jié)構(gòu)公司在某某建筑集團(tuán)公司未付款前不予送貨系合法行使抗辯權(quán)，屬于認(rèn)定事實(shí)不清和適用法律錯(cuò)誤?！堆a(bǔ)充協(xié)議》已對(duì)違約責(zé)任做了變更，約定某鋼結(jié)構(gòu)公司必須按時(shí)完成送貨義務(wù)，逾期履行違約金變?yōu)槊刻?萬(wàn)元。按照該條款的約定，即使某某建筑集團(tuán)公司延期付款，某鋼結(jié)構(gòu)公司也不再具有順延送貨的權(quán)利。而事實(shí)上某某建筑集團(tuán)公司并無(wú)延期付款行為，而是某鋼結(jié)構(gòu)公司單方延期加工完成，一審判決無(wú)視合同變更后雙方權(quán)利義務(wù)的改變，認(rèn)定某鋼結(jié)構(gòu)公司不予送貨系合法抗辯權(quán)屬于認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律錯(cuò)誤。三、一審法院判決認(rèn)定某鋼結(jié)構(gòu)公司于2010年6月8日貨款到賬后，于2010年6月9日組織車輛，6月10日凌晨到場(chǎng)，已經(jīng)盡到積極送貨的義務(wù)是適用法律錯(cuò)誤。應(yīng)認(rèn)定付款時(shí)間為支票交付時(shí)間，即2010年6月4日，而在某某建筑集團(tuán)公司已經(jīng)付款的情況下，一審判決竟然認(rèn)定某鋼結(jié)構(gòu)公司在6月10日把構(gòu)件送到場(chǎng)，就盡到了積極送貨的義務(wù)。讓某鋼結(jié)構(gòu)公司逃避了延期加工完成，延期交貨的違約責(zé)任，所以一審判決嚴(yán)重錯(cuò)誤。綜上，因?yàn)槟充摻Y(jié)構(gòu)公司的逾期完工和交貨的行為，導(dǎo)致某某建筑集團(tuán)公司承受了每天65065.62元的違約金，實(shí)際被扣工期延誤款325328元。因此，某鋼結(jié)構(gòu)公司應(yīng)支付違約金和工期延誤導(dǎo)致的損失款。根據(jù)雙方簽署的合同的約定，某某建筑集團(tuán)公司有權(quán)扣除所欠部分貨款作為違約金。因此，某某建筑集團(tuán)公司請(qǐng)求撤銷一審法院判決，依法改判駁回某鋼結(jié)構(gòu)公司的訴訟請(qǐng)求及支持某某建筑集團(tuán)公司的反訴請(qǐng)求。

某鋼結(jié)構(gòu)公司答辯稱：某鋼結(jié)構(gòu)公司考慮到遲延送貨的高額罰金，一直認(rèn)真嚴(yán)格的履行供貨義務(wù)，某鋼結(jié)構(gòu)公司在2010年5月27日已將貨物全部加工完成，也通知了某某建筑集團(tuán)公司的人員到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格，對(duì)此事實(shí)某某建筑集團(tuán)公司在一審期間也是認(rèn)可的。由于某某建筑集團(tuán)公司未按照約定及時(shí)支付貨款，某鋼結(jié)構(gòu)公司多次電話催促未果的情況下才沒(méi)有送貨，但在2010年6月8日收到貨款后及時(shí)組織人員履行了送貨義務(wù)，故某鋼結(jié)構(gòu)公司是行使合法的抗辯權(quán)，不應(yīng)承擔(dān)任何違約責(zé)任。某鋼結(jié)構(gòu)公司同意一審法院判決，請(qǐng)求維持原判。

本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)一致。

上述事實(shí)，有《北京中關(guān)村科技園區(qū)電子城西區(qū)商業(yè)金融（F1酒店）項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)加工制作合同》、《補(bǔ)充協(xié)議》、結(jié)算單、進(jìn)賬單、發(fā)貨清單、出庫(kù)單和當(dāng)事人陳述意見(jiàn)等在案佐證。

本院認(rèn)為：某鋼結(jié)構(gòu)公司與某某建筑集團(tuán)公司簽訂的《北京中關(guān)村科技園區(qū)電子城西區(qū)商業(yè)金融（F1酒店）項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)加工制作合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思表示，且不違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，應(yīng)屬合法有效，雙方當(dāng)事人均應(yīng)當(dāng)全面履行各自義務(wù)?，F(xiàn)某鋼結(jié)構(gòu)公司履行了加工承攬及供貨義務(wù)，某某建筑集團(tuán)公司在收貨后應(yīng)當(dāng)及時(shí)支付所欠貨款95564.81元，故本院對(duì)某鋼結(jié)構(gòu)公司要求某某建筑集團(tuán)公司給付剩余貨款的訴訟請(qǐng)求予以支持?，F(xiàn)某某建筑集團(tuán)公司上訴提出一審法院判決認(rèn)定某鋼結(jié)構(gòu)公司在某某建筑集團(tuán)公司未付款前不予送貨系合法行使抗辯權(quán)，屬于認(rèn)定事實(shí)不清和適用法律錯(cuò)誤；按照合同約定，某鋼結(jié)構(gòu)公司存在逾期完工和交貨的行為，某鋼結(jié)構(gòu)公司應(yīng)支付違約金和工期延誤導(dǎo)致的損失款。鑒于按照合同約定付款方式為鋼結(jié)構(gòu)鋼構(gòu)件加工完成并驗(yàn)收合格后在出廠前支付合同總額的95%，而某某建筑集團(tuán)公司在一審?fù)彆r(shí)自認(rèn)雙方雖未簽訂書面驗(yàn)收協(xié)議，但2010年5月27日某鋼結(jié)構(gòu)公司已將鋼構(gòu)件加工完畢并已驗(yàn)收合格，由于某某建筑集團(tuán)公司在對(duì)貨物驗(yàn)收合格及出廠前付款未達(dá)到95%，故某鋼結(jié)構(gòu)公司以此為由不予送貨系行使合法的抗辯權(quán)；某某建筑集團(tuán)公司否認(rèn)其在一審?fù)応愂龅尿?yàn)收時(shí)間，但并未提供充分的相反證據(jù)，故某某建筑集團(tuán)公司關(guān)于某鋼結(jié)構(gòu)公司違約應(yīng)支付違約金及賠償損失的上訴主張，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予支持。綜上，一審法院判決認(rèn)定事實(shí)清楚，處理結(jié)果并無(wú)不當(dāng)，本院應(yīng)予維持。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

一審案件受理費(fèi)一千零九十五元，由某某建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司負(fù)擔(dān)（于本判決生效后七日內(nèi)交至一審法院）；反訴受理費(fèi)五千六百二十七元，由某某建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司負(fù)擔(dān)（已交納）。

二審案件受理費(fèi)一萬(wàn)二千二百零九元，由某某建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司負(fù)擔(dān)（已交納）。

本判決為終審判決。

審　判　長(zhǎng)　錢麗紅

代理審判員　石　東

代理審判員　劉　茵

二Ο一一年十一月十七日

書　記　員　楊　育

承攬合同糾紛