色悠悠网,中文字幕人成乱码在线观看,中文字幕精品一区二区2021年,综合色天天鬼久久鬼色,国产无人区卡一卡二卡三乱码网站

湖南省汨羅市人民法院

民事判決書

（2014）汨民初字第1606號

原告肖某某，男，19**年*月*日出生，漢族，衡山縣人，住長沙市。

委托代理人李某某，男，19**年*月**日出生，寧鄉(xiāng)縣人，特別授權(quán)。

被告劉某，男，19**年*月*日出生，汨羅市人，住汨羅市。

委托代理人何慶元，湖南銀聯(lián)律師事務(wù)所律師，特別授權(quán)。

原告肖某某與被告劉某加工承攬合同糾紛一案，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。原、被告雙方的委托代理人均到庭參加了訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告訴稱，2012年10月17日，長沙市雨花區(qū)流星花園酒店和湖南方圓家具有限公司老板劉某簽訂了家具承攬合同，由原告向被告定作酒店客房家具，被告按照原告確認(rèn)的家具名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行定制，并約定于2012年12月3日全部向原告交貨用于酒店開業(yè)。合同簽訂后，原告按照約定分批陸續(xù)將家具款全部付清，而被告卻未按照約定的交貨時間向原告交貨，導(dǎo)致原告的酒店不能如期開業(yè)。原告先后幾次催促被告交貨，并向被告郵寄了督促履約書，但被告直至2013年1月27日才將貨物交付完畢。原告延期交貨達(dá)到55天，按照合同第七條第二款的約定，被告應(yīng)按照3000元／天賠償原告的損失。被告的違約行為造成原告的酒店55天不能正常營業(yè)，為了維護(hù)原告的合法權(quán)益，特向法院提起訴訟，請求法院判決：1、被告賠償原告賠償金165000元；2、由被告承擔(dān)本案訴訟費用。

被告劉某辯稱，答辯人沒有逾期交貨的行為，不構(gòu)成違約。主要原因為被答辯人逾期支付貨款，答辯人有權(quán)行使“先履行抗辯權(quán)”；在合同的實際履行過程中，雙方口頭協(xié)商變更了付款時間和交貨時間；被答辯人增加了定貨量，雙方對增加定貨部分的交貨時間并無約定，答辯人于2013年1月27日全部完成交貨不構(gòu)成違約。即使答辯人逾期交貨的事實成立，被答辯人主張的違約金過高，應(yīng)當(dāng)予以調(diào)整。被答辯人主張答辯人延期交貨影響其開業(yè)沒有事實依據(jù)，被答辯人實際上的注冊時間為2014年7月28日，答辯人有理由相信其在此時間才正式開業(yè)，答辯人交貨時間對被答辯人的開業(yè)無任何影響。

經(jīng)審理查明，2012年10月17日，以長沙市雨花區(qū)流星花園酒店為定作方，以湖南方圓家具有限公司為承攬方，簽訂了一份總價款為419600元的家具承攬合同。合同對家具的名稱、數(shù)量、價格和材質(zhì)、交貨方式、期限和付款時間、違約責(zé)任等進(jìn)行了約定。由定作方在合同簽字后預(yù)付定金100000元，產(chǎn)品白坯生產(chǎn)完畢后付100000元；定作方來廠驗收完畢后，支付100000元，余款100000元在定作方酒店開業(yè)后分半年內(nèi)付清。承攬方應(yīng)于2012年12月3日前交付貨物，如未按期交貨，由承攬方賠償定作方3000元／天為賠償金。在合同的實際履行過程中，由于原告酒店經(jīng)營的實際需要，雙方對合同進(jìn)行了口頭增補。原告分別于2012年的10月18日付款100000元，12月10日付款110000元，12月17日付款80000元，12月25日付款100000元，12月27日付款122000元，共計向被告支付貨款512000元。被告亦將原告所需的家具在2013年1月27日前全部交付完畢。原告認(rèn)為被告沒有按照合同約定在2012年的12月3日前交付貨物，導(dǎo)致其無法正常開業(yè)，由此造成的損失應(yīng)由被告承擔(dān)，遂訴至本院，要求被告賠償逾期55天交貨的賠償金165000元。

另查明，長沙市雨花區(qū)流星花園酒店成立于2014年7月28日，組成形式為個人經(jīng)營，原告肖某某系該酒店的經(jīng)營者。湖南方圓家具有限公司至今未成立，被告劉某以個人名義與原告簽訂了家具承攬合同。

以上事實，有長沙市雨花區(qū)流星花園酒店營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件、原告身份證復(fù)印件、加工承攬合同復(fù)印件、送貨單復(fù)印件、收條復(fù)印件以及庭審筆錄等予以佐證，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，本案爭議的焦點是本案所涉的加工承攬合同是否合法有效，被告是否存在違約行為以及該行為是否給原告造成了實際損失。2012年10月17日簽訂合同的時候，長沙市雨花區(qū)流星花園酒店和湖南方圓家具有限公司均未正式成立。長沙市雨花區(qū)流星花園酒店于2014年7月28日進(jìn)行工商登記，而湖南方圓家具有限公司至今未成立，故該份家具承攬合同實際上是以長沙市雨花區(qū)流星花園酒店為定作方，被告劉某為承攬方簽訂的，系雙方當(dāng)事人的真實意思表示，符合有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定合法有效，雙方理應(yīng)按照合同約定履行各自的合同義務(wù)。通過原、被告雙方均認(rèn)可的原告向被告支付貨款的時間和金額可以看出，在合同的實際履行過程中，因原告酒店經(jīng)營的實際需要，雙方對家具數(shù)量和品種進(jìn)行了增補，且原告方提供的付款憑據(jù)大部分在2012年12月3日之后，由此可以推斷出雙方已經(jīng)對承攬方交付貨物的時間以及定作方支付貨款的時間另行口頭協(xié)商。由于原、被告雙方對口頭協(xié)商后的交貨和付款的時間均沒有向本院提供證據(jù)予以證明，故本院認(rèn)為原、被告雙方在支付貨款以及交付家具上均不存在違約行為。原告向本院提供了兩份督促履約書和收件人為劉某，收件單位名稱為湖南方圓家具有限公司，收件地址為汨羅市工業(yè)園的國內(nèi)特快專遞郵件詳情單，擬證明被告未在約定的期間內(nèi)交付家具已造成違約，原告已經(jīng)通過郵寄材料的形式告知被告應(yīng)當(dāng)按照合同約定交付家具。經(jīng)過本院庭審核實，湖南方圓家具有限公司至今沒有成立，被告劉某亦未在汨羅市工業(yè)園有居住場所和辦公場地，被告劉某表示自己從未收到過上述材料，故原告提供的上述證據(jù)不足以證明被告沒有按期交付貨物。原告沒有證據(jù)證明被告在2013年1月27日前交付家具給原告造成了損失，原告提出由于被告交付家具的延誤影響了原告酒店的正常開業(yè)，應(yīng)由被告按照合同約定賠償延遲55天交貨的賠償金165000元證據(jù)不足，對原告的這一訴訟請求本院不予支持。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第二十六條、《最高人民法院關(guān)于貫徹執(zhí)行＜中華人民共和國民法通則＞若干問題的意見》第四十一條、《中華人民共和國合同法》第八條、第七十七條、《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)若干問題的規(guī)定》第二條之規(guī)定，判決如下：

駁回原告肖某某的訴訟請求。

本案案件受理費3600元，由原告肖某某承擔(dān)。

如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人人數(shù)提交副本，上訴于湖南省岳陽市中級人民法院。

審　判　長　鄭婭利

人民陪審員　夏小平

人民陪審員　鐘　國

二〇一五年三月二十六日

書　記　員　張　震

加工承攬合同糾紛