色悠悠网,中文字幕人成乱码在线观看,中文字幕精品一区二区2021年,综合色天天鬼久久鬼色,国产无人区卡一卡二卡三乱码网站

江西省萍鄉(xiāng)市中級人民法院

民事判決書

（2014）萍民二初字第03號

原告：萍鄉(xiāng)某某飼料添加劑有限公司，住所地江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)。

法定代表人：呂某某，該公司董事長。

委托代理人：舒某某，該公司職員。

委托代理人：彭華，江西博韜律師事務(wù)所律師。

被告：湖南某某集團(tuán)實業(yè)有限公司，住所地湖南省株洲市石峰區(qū)。

法定代表人：唐某某，該公司董事長。

委托代理人：黃江華，湖南湘江律師事務(wù)所律師。

原告萍鄉(xiāng)某某飼料添加劑有限公司（以下簡稱某某公司）與被告湖南某某集團(tuán)實業(yè)有限公司（以下簡稱某乙公司）買賣合同糾紛一案，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。原告的委托代理人舒某某、彭華，被告的委托代理人黃江華到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告某某公司訴稱，2013年11月28日，某某公司與某乙公司簽訂產(chǎn)品購銷合同，約定某某公司向某乙公司購買1000噸一水硫酸鋅粉末，單價3400元／噸，合同總價款340萬元。某某公司向某乙公司支付預(yù)付款170萬元，某乙公司在2013年12月15日前交貨500噸，2013年12月31日前交貨500噸。若逾期交貨，每逾期一天被告向原告支付合同總價款1%的違約金。合同簽訂后，原告依約支付了170萬元預(yù)付款，被告僅向原告供貨254.4624噸。因此，原告請求判決：一、解除雙方簽訂的產(chǎn)品購銷合同；二、被告返還原告已支付的預(yù)付款834827.84元；三、被告承擔(dān)違約金102萬元；四、被告承擔(dān)原告的律師費(fèi)用4.42萬元。

被告某乙公司答辯稱，一、某乙公司與某某公司存在長期合作關(guān)系，在簽訂本次合同后已經(jīng)履行了大部分交貨義務(wù)，不具備解除合同的事實和法律依據(jù)。二、交貨過程中出現(xiàn)遲延交貨是由于某乙公司設(shè)備多次維修。某乙公司在簽訂合同時沒有考慮到設(shè)備維修的情況，屬于不可抗力，并且已經(jīng)及時將維修的事實告知了某某公司。在設(shè)備修好之后，某乙公司及時交付了剩余貨物，對方也予以接受。三、某某公司要求某乙公司承擔(dān)違約金沒有事實和法律依據(jù)。某某公司提前支付了170萬元預(yù)付款，現(xiàn)在還剩余貨款43.18萬元，某乙公司愿意按照銀行同期貸款利率支付相應(yīng)利息。四、某乙公司一直積極履行合同義務(wù)，某某公司在沒有協(xié)商的情況下采取訴訟方式，律師費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由原告承擔(dān)。因此，被告請求駁回某某公司的訴訟請求。

原告某某公司為證明自己的主張，向法庭提交了下列證據(jù)：

1、產(chǎn)品購銷合同（傳真件）及170萬元的付款憑證，證明某某公司與某乙公司簽訂合同并已經(jīng)付款170萬元的事實。質(zhì)證后，某乙公司對證據(jù)沒有異議，本院對此予以認(rèn)定。

2、收貨憑證（傳真件），證明某某公司收到某乙公司貨物約254.4624噸。質(zhì)證后，某乙公司對證據(jù)的真實性沒有異議，但對供貨數(shù)量有異議。因被告對數(shù)量提出異議，本院對此不予認(rèn)定，供貨數(shù)量以雙方在本案訴訟中的對賬數(shù)量為準(zhǔn)。

3、某某公司與外單位簽訂的購銷合同五份（傳真件），證明因某乙公司違約導(dǎo)致某某公司對案外人違約，某某公司提出102萬元違約金符合法律規(guī)定。質(zhì)證后，某乙公司對證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性均提出異議，認(rèn)為原告在與被告交易過程中從未提出此問題。因被告對證據(jù)三性提出異議，且證據(jù)的真實性無法核實，本院對此不予認(rèn)定。

4、授權(quán)委托書、律師費(fèi)用發(fā)票、銀行轉(zhuǎn)賬憑證，證明某某公司為此訴訟花費(fèi)律師費(fèi)4.42萬元，依據(jù)雙方合同約定，此費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由某乙公司承擔(dān)。質(zhì)證后，某乙公司對證據(jù)的真實性沒有異議，對關(guān)聯(lián)性提出異議，認(rèn)為某乙公司一直在履行交貨義務(wù)，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，原告通過訴訟而產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由原告承擔(dān)。因被告對證據(jù)的真實性沒有異議，本院對此予以認(rèn)定。

被告某乙公司為證明自己的主張，向法庭提交了下列證據(jù)：

1、某乙公司說明一份，證明遲延交貨是由于設(shè)備維修造成，屬于不可抗力。質(zhì)證后，某某公司認(rèn)為證據(jù)是某乙公司的單方陳述，不予認(rèn)可，即使某乙公司陳述的情況成立，也不屬于不可抗力，遲延交貨沒有合法理由。因原告對證據(jù)不予認(rèn)可，本院對此不予認(rèn)定。

2、鍋爐維修竣工資料書、設(shè)備維修合同、安裝合同、濃縮車間維修工程合同，證明某乙公司由于設(shè)備故障而進(jìn)行維修的時間和過程，遲延交貨是由于設(shè)備維修造成。質(zhì)證后，某某公司對證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性均提出異議，因此本院對此不予認(rèn)定。

3、某乙公司提貨通知單、順豐速運(yùn)單，證明某乙公司積極履行交貨義務(wù)，收到本案的開庭傳票后又發(fā)送了118噸貨物，共計發(fā)送了373噸貨物。質(zhì)證后，某某公司對證據(jù)予以認(rèn)可，對發(fā)貨數(shù)量373噸沒有異議。因原告對證據(jù)沒有異議，本院對此予以認(rèn)定。

經(jīng)庭審中聽取原、被告雙方的訴辯意見，以及雙方對證據(jù)的質(zhì)證、陳述，綜合本院對證據(jù)的認(rèn)證，查明事實如下：

2013年11月25日，某某公司與某乙公司通過傳真方式簽訂產(chǎn)品購銷合同，約定由某乙公司向某某公司供應(yīng)一水硫酸鋅粉末1000噸，合同總價款340萬元。在2013年12月15日前，某乙公司應(yīng)按某某公司的要求交貨500噸，余下500噸在2013年12月31日前交付。某乙公司交貨遲延的，每逾期一天向某某公司支付合同總價款1%的違約金，并且賠償由此給某某公司造成的經(jīng)濟(jì)損失。合同簽訂后三個工作日內(nèi)某某公司支付某乙公司第一批貨物的預(yù)付款170萬元。合同糾紛由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成則可向某某公司所在地法院起訴，敗訴方承擔(dān)對方的律師費(fèi)用。合同簽訂后，某某公司按時支付了170萬元預(yù)付款，而某乙公司沒有按時交付貨物。經(jīng)雙方當(dāng)事人核對，到2014年1月6日某乙公司交付了254.4624噸貨物；到2014年4月22日某乙公司又交付了118.5376噸貨物；共計交付貨物373噸，金額為126.82萬元，剩余貨款43.18萬元。審理過程中，某乙公司要求繼續(xù)履行合同，2014年6月3日某某公司向本院出具書面說明，同意繼續(xù)履行合同。另查明，某某公司為本案聘請律師進(jìn)行訴訟，花費(fèi)律師費(fèi)4.42萬元。

本院認(rèn)為，原告某某公司與被告某乙公司簽訂的產(chǎn)品購銷合同是雙方的真實意思表示，內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，屬于有效合同。

關(guān)于某某公司提出解除與某乙公司之間的產(chǎn)品購銷合同的訴訟請求。某某公司與某乙公司長期存在購銷關(guān)系，雙方存在良好的交易基礎(chǔ)?，F(xiàn)某乙公司提出愿意繼續(xù)履行合同，某某公司也同意繼續(xù)履行合同，根據(jù)法律規(guī)定，雙方簽訂的合同應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行。因此，某某公司關(guān)于解除合同的訴訟請求不能成立，本院不予支持。

關(guān)于某某公司要求某乙公司返還834827.84元預(yù)付款的訴訟請求。根據(jù)雙方核對情況，均認(rèn)可剩余預(yù)付款為43.18萬元，并不是834827.84元。因雙方同意繼續(xù)履行合同，該合同依法應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行。根據(jù)合同約定，某某公司應(yīng)當(dāng)先支付預(yù)付款，某某公司要求某乙公司返還剩余預(yù)付款的訴訟請求與合同約定不符。因此，某某公司的此項訴訟請求不能成立，本院不予支持。

關(guān)于某某公司要求某乙公司承擔(dān)102萬元違約金的訴訟請求。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百一十四條的規(guī)定，當(dāng)事人一方違約的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц哆`約金。違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。某乙公司的設(shè)備故障是其自身原因造成，與某某公司無關(guān)，不屬于免責(zé)事由。某乙公司提出由于設(shè)備維修造成遲延交貨，屬于不可抗力的抗辯理由不能成立，本院對此不予支持。根據(jù)雙方合同約定，遲延供貨的，每逾期一天按合同總價款1%支付違約金。由于該約定的違約金過高，且某乙公司在訴訟中亦提出調(diào)減違約金數(shù)額的請求，因此，本院依法對違約金予以調(diào)整。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于逾期付款違約金應(yīng)當(dāng)按照何種標(biāo)準(zhǔn)計算問題的批復(fù)》［法釋（1999）8號］與《最高人民法院關(guān)于逾期付款違約金應(yīng)當(dāng)按照何種標(biāo)準(zhǔn)計算問題的批復(fù)》［法釋（2000）34號］的規(guī)定，本案違約金可以參照按中國人民銀行同期貸款利率的4倍以內(nèi)進(jìn)行計算。違約金應(yīng)以實際損失為基礎(chǔ)。因某某公司不能提交證據(jù)證明其實際損失的數(shù)額，且雙方當(dāng)事人均表示繼續(xù)履行合同，某某公司也有諒解對方的意思表示，為鼓勵雙方繼續(xù)交易，根據(jù)某乙公司的違約情形，本院酌情以合同未履行金額213.18萬元為基數(shù)，從2014年1月1日起，按中國人民銀行同期貸款利率的2倍計算違約金。因此，某某公司的此項訴訟請求部分成立，本院予以部分支持。

關(guān)于某某公司提出某乙公司承擔(dān)4.42萬元律師費(fèi)用的訴訟請求。本案因某乙公司違約引起訴訟，雙方在合同中約定由敗訴方承擔(dān)對方的律師費(fèi)用，某某公司聘請律師進(jìn)行訴訟的費(fèi)用沒有超過律師收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍。因此，某某公司的此項訴訟請求成立，本院予以支持。

綜上所述，依照《中華人民共和國合同法》第一百三十條、第一百一十四條、第一百三十八條的規(guī)定，判決如下：

一、湖南某某集團(tuán)實業(yè)有限公司在本判決生效之日起五日內(nèi)支付萍鄉(xiāng)某某飼料添加劑有限公司違約金（以213.18萬元為基數(shù)，從2014年1月1日起計算至本判決生效之日止，按中國人民銀行同期貸款利率的2倍計算）；

二、湖南某某集團(tuán)實業(yè)有限公司在本判決生效之日起五日內(nèi)支付萍鄉(xiāng)某某飼料添加劑有限公司律師費(fèi)用4.42萬元；

三、駁回萍鄉(xiāng)某某飼料添加劑有限公司的其他訴訟請求。

如果未按本判決指定的日期給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

案件受理費(fèi)48900元，由萍鄉(xiāng)某某飼料添加劑有限公司承擔(dān)24450元，湖南某某集團(tuán)實業(yè)有限公司承擔(dān)24450元。

如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于江西省高級人民法院。

審　判　長　易　磊

審　判　員　黃長林

代理審判員　嚴(yán)林偉

二〇一四年六月十二日

書　記　員　姚　賽

合同糾紛