色悠悠网,中文字幕人成乱码在线观看,中文字幕精品一区二区2021年,综合色天天鬼久久鬼色,国产无人区卡一卡二卡三乱码网站

山西省垣曲縣人民法院

民事判決書

（2015）垣民初字第593號(hào)

原告陳*兵，男，19**年**月**日出生，漢族，農(nóng)民，住四川省**縣。

委托代理人姚珊梅，山西中條律師事務(wù)所律師。

被告**縣**建筑勞務(wù)有限公司，住所地：山西省運(yùn)城市**縣**鎮(zhèn)**路與**大街交匯處。

法定代表人何*份，經(jīng)理。

原告陳*兵訴被告**縣**建筑勞務(wù)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2015年6月24日立案受理。依法由審判員孟堃適用簡(jiǎn)易程序公開開庭進(jìn)行了審理。原告及委托代理人到庭參加訴訟，被告經(jīng)本院合法傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告訴稱：2015年4月21日原告經(jīng)他人介紹認(rèn)識(shí)了何*份，雙方初步談了合作事宜。5月1日原、被告在**縣**賓館正式簽訂《工程承包合同》，雙方約定：1、被告將建造”新安縣石井鎮(zhèn)東山底村農(nóng)家樂”的工程交由原告；2、建筑面積20000平方米，每平方米190元；3、被告按合同約定及時(shí)支付工程款，若有逾期，被告應(yīng)向原告支付違約金（按應(yīng)付金額的銀行同期貸款利率計(jì)算支付利息）；4、雙方簽訂合同后第二天原告繳納50000元押金；5、工地現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用工由原告配合，被告支付原告每人日工資120元。2015年5月2日原告如約向被告繳納了50000元，被告同意原告帶人進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。5月5日，原告及另外18名工人共19人進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，準(zhǔn)備開工，誰知從此以后何*份再也不見蹤影，造成連續(xù)停工41天。由于被告一直不讓原告方施工，在停工期間原告向工人支付工資59880元，造成停工損失41000元，原告多次打電話要求被告立即支付所有欠款，返還所交納的押金，何*份開始借故躲避拖延，后來干脆不接電話，時(shí)至今日，被告分文沒有支付，原告無奈只能向法院提起訴訟請(qǐng)求判令被告立即返還原告押金、支付誤工費(fèi)、違約金共計(jì)150880元。

被告未提供答辯。

經(jīng)審理查明：2015年4月21日原告經(jīng)他人介紹與被告負(fù)責(zé)人何*份相識(shí)，2015年5月1日原告與被告簽訂《工程承包合同》，由原告承包被告承建的”新安縣石井鎮(zhèn)東山底村農(nóng)家樂”工程，雙方在合同中約定：1、被告將建造”新安縣石井鎮(zhèn)東山底村農(nóng)家樂”的工程交由原告；2、建筑面積20000平方米，每平方米190元；3、被告按合同約定及時(shí)支付工程款，若有逾期，被告應(yīng)向原告支付違約金（按應(yīng)付金額的銀行同期貸款利率計(jì)算支付利息）；4、雙方簽訂合同后第二天原告向被告交納50000元押金；5、工地現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用工由原告配合，被告支付原告每人日工資120元。2015年5月2日，原告向被告交納保證金50000元后，于5月5日、5月6日，帶領(lǐng)12名工人進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，準(zhǔn)備開工，但因被告負(fù)責(zé)人何*份不見蹤影，而無法開工，造成連續(xù)停工，原告所帶的工人因無活可干，陸續(xù)離開施工現(xiàn)場(chǎng)?，F(xiàn)原告起訴要求被告支付因此給原告造成的各項(xiàng)損失150880元。

另查明：2015年6月16日原告向法院提起訴訟后，被告于2015年6月18日退還原告保證金50000元。

以上事實(shí)有原告提供的《工程承包合同》、工人身份證明、證明材料及原告陳述等證據(jù)為證。

本院認(rèn)為：原、被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的建設(shè)工程施工合同，合同內(nèi)容意思表示真實(shí)，亦不違背法律、法規(guī)及其他規(guī)定，應(yīng)為有效合同，雙方均應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中，原、被告簽訂合同后，原告依據(jù)合同約定向被告交納了50000元的保證金，并帶領(lǐng)工人進(jìn)入施工場(chǎng)地等待施工，由于被告的原因使工程未能按時(shí)開工，造成原告所帶的18名工人窩工，對(duì)因此給原告造成的損失，被告應(yīng)予以賠償。關(guān)于誤工費(fèi)損失的計(jì)算，由于原、被告未約定施工工人的人數(shù)，原告所帶工人進(jìn)入施工場(chǎng)地和離開施工場(chǎng)地的時(shí)間與原告所訴不一，至于工資是否發(fā)放原告提供的幾份工人證明材料內(nèi)容、口吻一致，如出一轍，真實(shí)性和合理性本院無法核實(shí)，故本院只能對(duì)原告提供身份證明的12名工人（陳*兵、葉*珍、陳*俊、曾*芳、曾*吉、劉*科、陳*明、蘭*、蘭*、吳*方、付*、陳*）的窩工損失予以支持，關(guān)于窩工時(shí)間，原告在被告負(fù)責(zé)人不知蹤影，明知無法正常施工的情況下，依然長(zhǎng)期等待，有擴(kuò)大損失之嫌，對(duì)此本院可酌情認(rèn)定10天，按照原、被告合同約定被告每天應(yīng)付工人工資為120元，即14400元；關(guān)于原告要求被告支付違約金的請(qǐng)求，由于原、被告合同約定的違約金條款是”被告應(yīng)按本合同約定及時(shí)支付工程款，若有逾期，被告應(yīng)向原告支付違約金”，而該工程未進(jìn)行施工，不存在工程款的問題，故對(duì)原告要求被告支付違約金的請(qǐng)求無法支持；關(guān)于原告要求被告返還押金的請(qǐng)求，在訴訟期間被告已經(jīng)返還原告，故對(duì)原告該訴訟請(qǐng)求不再處理。綜上，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第二百八十四條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十四條之規(guī)定判決如下：

一、被告**縣**建筑勞務(wù)有限公司于本判決生效后十日內(nèi)支付原告陳*兵窩工損失款14400元；

二、駁回原告陳*兵其他訴訟請(qǐng)求。

如被告未按本判決指定的期間履行上述給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

案件受理費(fèi)1659元，由原告陳*兵負(fù)擔(dān)1009元，其余650元由被告**縣**建筑勞務(wù)有限公司負(fù)擔(dān)。

如不服本判決，可以在判決書送達(dá)之日起15日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于運(yùn)城市中級(jí)人民法院。

審判員　孟　堃

二〇一五年九月八日

書記員　孟振宏

建設(shè)工程施工合同糾紛