色悠悠网,中文字幕人成乱码在线观看,中文字幕精品一区二区2021年,综合色天天鬼久久鬼色,国产无人区卡一卡二卡三乱码网站

西安市新城區(qū)人民法院

民事判決書

(2006)新民初字第1762號

原告某某隧道股份有限公司，住所地鄭州市某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某路**號。

法定代表人崔某，董事長。

委托代理人原俊濤，陜西許小平律師事務(wù)所律師。

委托代理人高虎，陜西許小平律師事務(wù)所律師。

被告西安某某有限責(zé)任公司，住所地西安市某某路**號副**號。

法定代表人張某海，董事長。

委托代理人彭沙，陜西恒濟(jì)律師事務(wù)所律師。

原告某某隧道股份有限公司（以下簡稱中鐵公司）與被告西安某某有限責(zé)任公司（以下簡稱某某公司）買賣合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員黎某琦獨任審判，公開開庭進(jìn)行了審理。原告中鐵公司的委托代理人原俊濤、高虎，被告某某公司的委托代理人彭沙到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告中鐵公司訴稱，2006年5月28日，原、被告簽訂《工業(yè)品買賣合同》一份，約定由原告訂購被告生產(chǎn)的梯架、掛鉤等設(shè)備共計價款825621.92元。同時約定被告應(yīng)于合同簽訂后十日內(nèi)將第一批貨物送到原告施工現(xiàn)場。合同簽訂后原告共向被告支付貨款620000元，但被告未依約供貨，經(jīng)原告反復(fù)催要并函告如不按期供貨，被告將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任后，被告仍未供貨，致原告承攬的大型工程整體停止，完全無法進(jìn)展，工程甲方已經(jīng)追究原告違約責(zé)任，原告因此損失嚴(yán)重?，F(xiàn)要求判令：1終止原、被告雙方2005年5月28日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》。2被告退還原告貨款620000元，賠償損失100000元。

被告某某公司辯稱，原告主體不適格，某某公司系與中鐵隧道有限公司機(jī)電設(shè)備安裝公司（以下簡稱中鐵設(shè)備公司）簽訂的合同，與本案原告未簽訂任何合同，2006年5月28日某某公司與中鐵設(shè)備公司達(dá)成合同意向書，同年6月9日中鐵設(shè)備公司將合同書寄到我公司，合同書才生效。此前雙方就預(yù)付款修訂為620000元，但對貨物驗收地未協(xié)商一致，原告突然來函要求二日內(nèi)供貨，某某公司回函明確告知原告要求供貨的時間不合理，隨后原告強行終止合同，造成合同無法履行。表示不同意原告的訴訟請求，并反訴要求原告賠償被告因其合同違約造成的損失共計281659元，支付欠款22892元。

經(jīng)審理查明，2006年5月28日，被告某某公司與原告下屬公司中鐵設(shè)備公司在重慶市簽訂《工業(yè)品買賣合同》一份，約定：由原告下屬公司購買被告的梯架、底座、掛鉤、支架等物品價值共計825621.92元，第一批貨物于合同簽訂后十日內(nèi)由被告運輸至重慶萬開高速公路現(xiàn)場，運輸費用由被告承擔(dān)。合同簽訂后十日內(nèi)原告下屬公司支付被告預(yù)付款120000元整，合同自簽訂日起生效。

合同簽訂后，原告分別于2006年5月31日、6月8日向被告付款500000元、120000元，共計620000元。由于被告未按期供貨，原告分別于2006年6月8日、6月10日向被告發(fā)出兩份工作聯(lián)系函，告知被告；由于被告未按時發(fā)貨，已嚴(yán)重影響了原告在重慶萬開高速公路項目部的工作和工程施工進(jìn)度，接業(yè)主通知，要求原告在2006年6月15日內(nèi)將電纜溝托架全部安裝完畢，催促被告立即按時發(fā)貨，如被告再逾期供貨，影響工程進(jìn)度，后果由被告負(fù)責(zé)。后由于被告未發(fā)貨，原告另找其他公司供貨。至2006年6月25日方完成需本應(yīng)由被告供貨貨物才能完成的電纜溝托架的安裝，因原告延誤工期，2006年6月27日中鐵電氣化局集團(tuán)一公司萬開高速公路DJD1項目經(jīng)理部向原告施工安裝隊發(fā)出處罰通知，決定對原告施工隊罰款150000元。2006年8月1日中鐵電氣化局集團(tuán)一公司萬開DJD1項目部在驗工計價時已對原告扣款150000元。

上述事實有《工業(yè)品買賣合同》、付款證明、進(jìn)帳單、工作聯(lián)系函、通知、支付證書、談話筆錄、訂貨清單及雙方當(dāng)事人陳述在卷佐證。

本院認(rèn)為，原告中鐵公司與被告某某公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》形式合法，內(nèi)容不違反法律規(guī)定，系雙方當(dāng)事人真實意思的表示，應(yīng)為有效合同。雙方應(yīng)按約定履行各自的義務(wù)。合同訂立后，原告為使被告盡快依約履行合同義務(wù)，以便完成自己的承包工程，及時超額向被告付款，被告收到原告貨款后，本應(yīng)積極履約，但經(jīng)原告反復(fù)催促后，仍未履行合同約定的任何義務(wù)，致原告訂立合同的目的無法實現(xiàn)，且給原告造成損失。故現(xiàn)原告要求終止雙方合同，本院予以準(zhǔn)許。由于合同終止的責(zé)任在于被告，故原告要求被告返還貨款、賠償損失之請求，本院予以支持。被告未依約履行合同，應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，故其反訴要求原告賠償損失，于法相悖、于理不通，本院不予支持。反訴要求原告支付欠款無事實及法律依據(jù)，本院不予支持。由于某某隧道股份有限公司機(jī)電設(shè)備安裝公司系原告某某隧道股份有限公司下屬非獨立法人單位，故某某隧道股份有限公司作為原告起訴被告并無不妥。至于被告辯稱雙方2006年5月28日簽訂合同，2006年6月9日合同生效，與事實不符，本院不予采信。據(jù)此，依照《中華人民共和國合同法》第三十二條、第四十四條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條、第一百零八條、第一百一十二條、第一百一十三條、第一百六十六條之規(guī)定，判決如下：

1、原告某某隧道股份有限公司與被告西安某某有限責(zé)任公司2006年5月28日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》有效，予以解除。

2、自本判決生效之日起十日內(nèi)被告西安某某有限責(zé)任公司退還原告某某隧道股份有限公司貨款620000元，賠償損失100000元，共計720000元。逾期，加倍計付遲延履行期間的債務(wù)利息。

3、駁回被告西安某某有限責(zé)任公司的反訴請求。

訴訟費27248元（其中本訴部分原告某某隧道股份有限公司繳納案件受理費14720元，其他費用3680元。反訴部分被告西安某某有限責(zé)任公司繳納案件受理費7080元，其它費用1768元）由被告西安某某有限責(zé)任公司承擔(dān)（反訴部分共計8848元，被告已繳納，由被告自行承擔(dān)。本訴部分共計18400元，原告已繳納，被告隨前款直付原告）。

如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提供副本，上訴于陜西省西安市中級人民法院。

代理審判員　　黎曉琦

二〇〇六年九月一日

書　記　員　　魏　瑋

合同糾紛