色悠悠网,中文字幕人成乱码在线观看,中文字幕精品一区二区2021年,综合色天天鬼久久鬼色,国产无人区卡一卡二卡三乱码网站

山西省呂梁市中級(jí)人民法院

民事判決書(shū)

（2015）呂民一初字第4號(hào)

原告山西省某某建筑工程公司，住所地長(zhǎng)治市太行西街省某巷**號(hào)。

法定代表人劉某某，系該公司總經(jīng)理。

委托代理人許某某，該公司法務(wù)部主任。

委托代理人武進(jìn)軍，山西晉凱律師事務(wù)所律師。

被告孝義市某某電力煤化工有限公司，住所地山西省孝義市梧桐電力公司東側(cè)。

法定代表人溫某某，董事長(zhǎng)。

委托代理人孫永貴，山西勝之溪律師事務(wù)所律師。

原告山西省某某建筑工程公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“山西某建”）與被告孝義市某某電力煤化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“孝義某某”）建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院受理后依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。原告山西某建的委托代理人武進(jìn)軍、許某某，被告孝義某某的委托代理人孫永貴到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告山西某建訴稱(chēng)，原告于2010年8月1日與被告孝義市某某電力煤化工有限公司簽訂了一份《建設(shè)工程施工合同》，于2011年1月25日雙方又簽訂了一份《補(bǔ)充協(xié)議》，合同約定由原告承建被告的某某特LED照明生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目1#、2#樓公寓樓、職工食堂、1#、2#車(chē)間等工程。合同簽訂后，原告按約定積極履行其施工義務(wù)。工程于2010年8月10日開(kāi)工，2011年年底工程全部完工。工程完工后，被告于2013年1月28日對(duì)原告所施工的工程進(jìn)行了結(jié)算，結(jié)算總金額為72000000元（其中1#公寓樓工程結(jié)算金額為9431157.05元；2#公寓樓工程結(jié)算金額為7552740.58元；1#車(chē)間7247872元；2#車(chē)間7370753元；成品庫(kù)結(jié)算金額為9202716.09元；辦公樓結(jié)算金額為20610461.11元；圍墻結(jié)算金額為458311.48元；現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)算金額為264369.82元；臨建移位結(jié)算金額為626000元；扣除水電費(fèi)133412.13元），原、被告雙方有關(guān)負(fù)責(zé)人均在工程結(jié)算書(shū)上簽字蓋章予以確認(rèn)。從2010年開(kāi)工后至今被告共支付原告工程款58616966.84元，尚欠原告工程款13383033.16元未付。此款經(jīng)原告多次催要，被告一直拖延不付。被告不按合同約定履行自己的付款義務(wù)，給原告造成很大的經(jīng)濟(jì)損失，因此，依據(jù)雙方合同約定、《合同法》的有關(guān)規(guī)定及最高人民法院的有關(guān)司法解釋?zhuān)桓孢€應(yīng)支付原告逾期付款的同期銀行貸款利息2339280元（從工程完工之日即2011年12月31日至2014年12月28日止）及從2014年12月29日至執(zhí)行之日的利息。綜上，被告拖欠原告工程13383033.16元及逾期付款的同期銀行貸款利息2339280元，合計(jì)15722313.16元，已長(zhǎng)達(dá)三年之久，被告據(jù)不付款的行為嚴(yán)重違反了合同約定，給原告的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了嚴(yán)重影響，據(jù)此，請(qǐng)求：一、判令被告支付原告工程欠款13383033.16元；二、判令被告支付原告逾期付款的同期銀行貸款利息2339280元（從工程完工之日即2011年12月31日--2014年12月28日）；從2014年12月29--2015年6月27日的利息294854元；2015年6月28日起到執(zhí)行之日止的利息，每天的利息按1803元計(jì)算。

被告孝義某某針對(duì)原告山西某建的訴請(qǐng)辯稱(chēng)，1、原告沒(méi)有向被告提供完整的增值稅發(fā)票，因此答辯人有權(quán)行使同時(shí)履行抗辯權(quán)，拒付后續(xù)款項(xiàng)。出具增值稅專(zhuān)用發(fā)票是合同約定的義務(wù)也是法定的義務(wù)，原告沒(méi)有提供，從而給被告繼續(xù)履行造成不便，根據(jù)我國(guó)合同法第66條，答辯人所主張的逾期利息更不能得到支持；2、被答辯人未向答辯人提供完整的竣工驗(yàn)收資料；3、被答辯人沒(méi)有按照合同的約定按期竣工，合同約定的竣工日期是2010年5月1日，但是本案涉案工程并沒(méi)有在此日期竣工，被答辯人應(yīng)該承擔(dān)遲延竣工所給我方造成的損失；4、被答辯人所主張的逾期利息沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)，是被答辯人拒開(kāi)增值稅發(fā)票、遲延竣工等違約行為，導(dǎo)致我方未能支付后續(xù)款項(xiàng)，因此其主張的利息不能成立。

原告山西某建針對(duì)其主張?zhí)峁┝艘韵伦C據(jù)：

雙方于2010年8月1日簽訂的《建設(shè)工程施工合同》及2011年1月25日《補(bǔ)充協(xié)議》各一份，擬證明（1）、原告分別于2010年8月1日、2011年1月25日與被告孝義市某某電力煤化工有限公司簽訂了一份建設(shè)施工合同及補(bǔ)充協(xié)議，合同約定由原告承建被告某某利特LED照明生產(chǎn)基地項(xiàng)目1#、2#樓公寓樓、職工食堂，1#、2#車(chē)間等工程；（2）、《建設(shè)工程施工合同》擬證明雙方關(guān)于26項(xiàng)工程款及進(jìn)度款的支付，雙方約定的付款時(shí)間是工程施工中按實(shí)際完成工程量的80%支付工程進(jìn)度款，工程完工后支付至工程總價(jià)的90%，工程結(jié)算后付至結(jié)算后的95%，留5%的質(zhì)保金在工程竣工后一年內(nèi)一次性付清2%，剩余3%在工程保修范圍內(nèi)逐年付清；《補(bǔ)充協(xié)議》擬證明工程竣工時(shí)間可以順延、延期；（3）、雙方在合同專(zhuān)用條款和通用條款中均沒(méi)有明確約定提供發(fā)票作為付款的前提，不存在增值稅發(fā)票的問(wèn)題。

工程結(jié)算書(shū)一份，擬證明被告于2013年1月28日與原告對(duì)該工程進(jìn)行了結(jié)算，結(jié)算總金額為72000000元（其中1#公寓樓工程結(jié)算金額為9431157.05元；2#公寓樓工程結(jié)算金額為9369031元；職工食堂的結(jié)算金額為7552740.58元；1#車(chē)間7247872元；2#車(chē)間7370753元；成品庫(kù)結(jié)算金額為9202716.09元；辦公樓結(jié)算金額為20610461.11元；圍墻結(jié)算金額為459311.48元；現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)算金額為264369.82元；臨建移位結(jié)算金額為626000元；扣除水電費(fèi)133412.13元），原、被告雙方均在工程結(jié)算書(shū)上簽字蓋章，予以認(rèn)可，截止目前原告認(rèn)可被告共支付原告工程款58616966.84元，尚欠原告工程款13383033.16元未付。

3、財(cái)務(wù)付款明細(xì)、付款收據(jù)，擬證明被告從2010年開(kāi)工后至今共支付原告工程款58616966.84元，尚欠原告工程款13383033.16元未付；

被告孝義某某針對(duì)原告山西某建出具的上述證據(jù)提出以下質(zhì)證意見(jiàn)：對(duì)工程的1#、2#公寓樓，1#生產(chǎn)車(chē)間、職工中心食堂認(rèn)可，其它均不予認(rèn)可，原告提供的補(bǔ)充協(xié)議不能證明原告承建了那些工程；所有原告陳述的竣工時(shí)間都沒(méi)有相應(yīng)的證據(jù)支持，即使原告所述的工程是在主合同約定，但是都沒(méi)有在約定的時(shí)間內(nèi)完成，職工食堂是在2011年12月完成的，整整遲延了7個(gè)月，1#、2#公寓在2011年11月完成，遲延了6個(gè)月，1#生產(chǎn)車(chē)間在2011年7月完成，也遲延了2個(gè)月；根據(jù)原告所說(shuō)的順延工期的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)工程師的確認(rèn)。對(duì)結(jié)算書(shū)本身持有異議，原告提供的結(jié)算書(shū)都沒(méi)有被告單位的蓋章，雖有人員的簽字，不知道是誰(shuí)簽的，不予認(rèn)可；雙方結(jié)算并不能說(shuō)明提供了完整的竣工驗(yàn)算資料，提供稅票是原告法定的義務(wù)，被告付完款后應(yīng)當(dāng)及時(shí)提供發(fā)票，但是其一直拖著沒(méi)有提供相應(yīng)的發(fā)票；對(duì)財(cái)務(wù)付款明細(xì)、付款收據(jù)不予質(zhì)證。

經(jīng)組織當(dāng)事人舉證、質(zhì)證及庭審陳述，本院確認(rèn)如下事實(shí)，原告山西某建公司于2010年8月1日與被告孝義市某某電力煤化工有限公司簽訂了一份《建設(shè)工程施工合同》，并于2011年1月25日雙方又簽訂了一份《補(bǔ)充協(xié)議》，合同約定由原告承建被告的某某特LED照明生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目1#、2#樓公寓樓、職工食堂、1#、2#車(chē)間等工程。合同簽訂后，原告按照合同約定履行自己的施工義務(wù)。工程完工后，被告于2013年1月28日對(duì)原告所施工的工程進(jìn)行了結(jié)算，結(jié)算總金額為72000000元（其中1#公寓樓工程結(jié)算金額為9431157.05元；2#公寓樓工程結(jié)算金額為7552740.58元；1#車(chē)間7247872元；2#車(chē)間7370753元；成品庫(kù)結(jié)算金額為9202716.09元；辦公樓結(jié)算金額為20610461.11元；圍墻結(jié)算金額為458311.48元；現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)算金額為264369.82元；臨建移位結(jié)算金額為626000元；扣除水電費(fèi)133412.13元）。從2010年開(kāi)工后至今被告共支付原告工程款58616966.84元，尚欠原告工程款13383033.16元未付。

上述事實(shí)，有原、被告雙方提供的相關(guān)證據(jù)以及庭審筆錄在案佐證，本院予以確認(rèn)。

本案雙方當(dāng)事人爭(zhēng)議的焦點(diǎn)是：1、原告承建被告的工程項(xiàng)目有哪些？2、原告主張的工程款本金是否應(yīng)當(dāng)?shù)玫街С?，其?jì)算的依據(jù)是什么？3.原告主張的被告逾期付款的利息（3個(gè)階段）與被告答辯的內(nèi)容是否形成被告同時(shí)履行抗辯的權(quán)利？4.原告是否按照合同約定竣工？雙方在履約過(guò)程中到底哪方存在違約行為？

本院認(rèn)為，原告山西某建公司于2010年8月1日與被告孝義市某某電力煤化工有限公司簽訂了一份《建設(shè)工程施工合同》，于2011年1月25日又簽訂了一份《補(bǔ)充協(xié)議》，并對(duì)合同的效力約定附條件、附期限，系雙方真實(shí)意思表示，且不違反法律、行政法規(guī)的效力性強(qiáng)制性規(guī)定，該建設(shè)施工合同合法有效，原、被告雙方均應(yīng)恪守該合同約定。從2010年開(kāi)工后至今被告共支付原告工程款58616966.84元，原告山西某建公司對(duì)此予以認(rèn)可。

關(guān)于原告主張被告孝義某某支付其工程欠款13383033.16元的問(wèn)題，合同簽訂后，原告于2010年8月10日開(kāi)工，雙方于2012年12月雙方組織進(jìn)行了竣工驗(yàn)收，并于2013年1月28日就所有工程進(jìn)行了匯總結(jié)算，前述事實(shí)有原告提供的均由被告方公司的蓋章及《建設(shè)工程施工合同》中被告授權(quán)代理人田曉明簽字認(rèn)可的《竣工驗(yàn)收證明書(shū)》、各項(xiàng)《工程結(jié)算書(shū)》在案佐證，根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《建筑工程施工發(fā)包方與承包計(jì)價(jià)管理辦法》第十九條“工程竣工結(jié)算文件經(jīng)發(fā)承包雙方簽字確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)作為工程決算的依據(jù)”《工程結(jié)算書(shū)》均有被告公司蓋章與被告方工作人員以簽字認(rèn)可的方式，認(rèn)可原告以工程結(jié)算書(shū)所結(jié)算的工程價(jià)款。該工程結(jié)算書(shū)已生效，依法應(yīng)作為雙方結(jié)算工程價(jià)款的依據(jù)。故對(duì)原告主張被告孝義某某支付其工程欠款13383033.16元的訴請(qǐng)依法予以支持。

關(guān)于被告辯稱(chēng)原告逾期竣工構(gòu)成違約的問(wèn)題，根據(jù)雙方前簽訂的《建設(shè)施工合同》約定，工程開(kāi)工日期為2010年8月10日，竣工日期為2011年5月1日，此部分約定的工程范圍為：1#、2#公寓樓、1#生產(chǎn)車(chē)間以及職工中心食堂，但是通過(guò)工程結(jié)算情況表明，原告實(shí)際完成的工程范圍包括：1#、2#公寓樓、1#生產(chǎn)車(chē)間、職工中心食堂、2#生產(chǎn)車(chē)間、成品庫(kù)、辦公樓、圍墻、現(xiàn)場(chǎng)簽證以及臨建移位工程。根據(jù)雙方簽訂的《建設(shè)施工合同》中“通用條款”13.1第（2）、（4）款以及29.1條之約定，因遲延支付工程款、進(jìn)度款、因設(shè)計(jì)變更或工程量增加造成工期延誤的，工程相應(yīng)順延，且被告在雙方進(jìn)行竣工驗(yàn)收、工程結(jié)算時(shí)均未對(duì)工程提出異議，故被告以原告逾期竣工構(gòu)成違約拒付工程款無(wú)事實(shí)與法律依據(jù)。

關(guān)于被告辯稱(chēng)以原告未向其出具增值稅發(fā)票為由拒絕付款的問(wèn)題，原、被告簽訂的《建設(shè)施工合同》某某部分“專(zhuān)用條款”第六條合同價(jià)款與支付第26款工程款（進(jìn)度款）支付中約定“工程施工中，按實(shí)際完成工程量的80%支付進(jìn)度款；工程完工后付至合同總價(jià)90%；工程結(jié)算后，付至結(jié)算總價(jià)的95%；留5%質(zhì)保金在工程竣工后一年內(nèi)一次性付清2%，剩余3%在工程保修范圍內(nèi)逐年付清”，被告未按照約定履行支付工程款的義務(wù)，構(gòu)成違約，據(jù)此，是否提供或全額提供發(fā)票并非原、被告在合同中約定的被告支付工程款的提前條件，原告在雙方付款過(guò)程中一直向被告提供普通建設(shè)工程發(fā)票，而非被告所述的增值稅發(fā)票，被告提出同時(shí)履行抗辯權(quán)之主張不能成立，故被告以原告未提供增值稅發(fā)票為由拒付工程款無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)。

關(guān)于原告山西某建主張被告孝義某某支付所欠工程款相應(yīng)利息的問(wèn)題。原、被告簽訂的《建設(shè)施工合同》第二部分通用條款35條約定，發(fā)包人不支付工程竣工結(jié)算價(jià)款的行為，構(gòu)成違約；通用條款33.4條約定：“。如達(dá)成延期支付協(xié)議，發(fā)包人應(yīng)按照專(zhuān)用條款約定的利率或同期銀行貸款利率支付拖欠工程價(jià)款的利息”；因雙方在簽訂的合同中對(duì)欠付工程價(jià)款利息計(jì)息標(biāo)準(zhǔn)未作出明確的約定，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十七條：“當(dāng)事人對(duì)欠付工程價(jià)款利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照約定處理；沒(méi)有約定的，按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率計(jì)息”；第十八條“利息從應(yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)付”，被告應(yīng)當(dāng)支付原告逾期付款的利息，故原告山西某建主張被告孝義某某支付所欠工程款利息的訴請(qǐng)合法有效，依法應(yīng)予以支持。按雙方合同約定，在工程施工中，按實(shí)際完成工程量的80%支付進(jìn)度款；工程完工后付至合同總價(jià)90%；工程結(jié)算后，付至結(jié)算總價(jià)的95%；留5%質(zhì)保金在工程竣工后一年內(nèi)一次性付清2%，剩余3%在工程保修范圍內(nèi)逐年付清”，故原告山西某建主張被告孝義某某逾期支付工程款的本金及其利息也應(yīng)按上述合同約定的方式承擔(dān)給付責(zé)任。因此，原告主張的工程款利息應(yīng)從工程完工之日即2011年12月31日起算，被告孝義市某某電力煤化工有限公司應(yīng)承擔(dān)利息為：2011年12月31日（原告承建工程完工時(shí)間）起至2013年1月27（工程結(jié)算前一日），以欠款本金13383033.16元×90%=12044729.84元為基數(shù)，以中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率計(jì)息；2013年1月28（雙方工程結(jié)算時(shí)間）起至2014年1月28日（工程結(jié)算后一年內(nèi)），以欠款本金13383033.16元×（95%＋2%）=12981542.16元為基數(shù)，以中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率計(jì)息；2014年1月29日起至實(shí)際還款之日止所欠工程款的相應(yīng)利息，所欠工程款利息以欠款本金13383033.16為基數(shù)，以中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率計(jì)息。綜上，原告的訴請(qǐng)合法有效，但計(jì)算利息不當(dāng)，不予采信。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第四十四條、第六十條、第一百零七條、第一百九十六條、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十七條、第十八條之規(guī)定，判決如下：

在本判決生效后十五日內(nèi)，由被告孝義市某某電力煤化工有限公司向原告山西省某某建筑工程公司支付所欠工程款13383033.16元；并支付原告逾期付款的同期銀行貸款利息從程完工之日即2011年12月31日（原告承建工程完工時(shí)間）起至2013年1月27（工程結(jié)算前一日），以欠款本金13383033.16元×90%=12044729.84元為基數(shù)；2013年1月28（雙方工程結(jié)算時(shí)間）起至2014年1月28日（工程結(jié)算后一年內(nèi)），以欠款本金13383033.16元×（95%＋2%）=12981542.16元為基數(shù)；2014年1月29日起至實(shí)際還款之日止所欠工程款的相應(yīng)利息，所欠工程款利息以欠款本金13383033.16為基數(shù)，前述利息均以中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率計(jì)息。

案件受理費(fèi)117903元，由被告孝義市某某電力煤化工有限公司承擔(dān)。

如未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于山西省高級(jí)人民法院。

審　判　長(zhǎng)　　王曉瑜

審　判　員　　張曉艷

代理審判員　　呂　烜

二〇一五年八月三日

書(shū)　記　員　　張亞楠

建設(shè)工程施工合同糾紛