色悠悠网,中文字幕人成乱码在线观看,中文字幕精品一区二区2021年,综合色天天鬼久久鬼色,国产无人区卡一卡二卡三乱码网站

南京市江寧區(qū)人民法院

民事判決書

（2015）江寧祿商初字第143號(hào)

原告（反訴被告）南京某甲文化傳播有限公司，住所地在南京市秦淮區(qū)海福巷**號(hào)總參南京干休所東區(qū)*棟1-401室。

法定代表人符某某，總經(jīng)理。

委托代理人王云霞、高鑫，江蘇朗華律師事務(wù)所律師。

被告（反訴原告）南京某乙傳感技術(shù)有限公司，住所地在南京紫金（江寧）科技創(chuàng)業(yè)特別社區(qū)（江寧區(qū)秣陵街道秣周東路**號(hào)）。

法定代表人朱某，董事長。

委托代理人桑某某。

委托代理人嵇某某。

原告（反訴被告）南京某甲文化傳播有限公司（以下簡稱某甲文化公司）與被告（反訴原告）南京某乙傳感技術(shù)有限公司（以下簡稱某乙技術(shù)公司）承攬合同糾紛一案，本院于2015年8月10日立案受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。原告（反訴被告）某甲文化公司的委托代理人王云霞，被告（反訴原告）某乙技術(shù)公司委托代理人桑某某、嵇某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告某甲文化公司訴稱：2015年5月11日，其與被告某乙技術(shù)公司簽訂《南京某乙移動(dòng)界面設(shè)計(jì)合同》（以下簡稱《設(shè)計(jì)合同》），約定其向某乙技術(shù)公司提供一套iphone界面設(shè)計(jì)，合同金額總計(jì)38000元。合同簽訂后，其向某乙技術(shù)公司提供多套界面設(shè)計(jì)，并對(duì)某乙技術(shù)公司提出的意見進(jìn)行多次修改、設(shè)計(jì)。2015年8月3日，某乙技術(shù)公司確認(rèn)設(shè)計(jì)方案，但拒不支付余款19000元。故其訴至法院，要求某乙技術(shù)公司支付合同尾款19000元及利息（自2015年8月3日起按照中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率的1.5倍計(jì)算至實(shí)際清償之日止）

被告某乙技術(shù)公司辯稱并反訴稱：1.原告某甲文化公司訴請(qǐng)缺乏事實(shí)依據(jù)。其已嚴(yán)格按照合同要求及時(shí)履行相應(yīng)支付義務(wù)，并對(duì)某甲文化公司提供的未達(dá)到要求的設(shè)計(jì)進(jìn)行溝通提出整改意見，但因某甲文化公司的設(shè)計(jì)能力所限，超過約定時(shí)間后提供的設(shè)計(jì)仍未能符合要求，最終驗(yàn)收未通過。其依約解除合同的行為有充足的事實(shí)依據(jù)，且其履行了驗(yàn)收告知義務(wù)、合同解除通知義務(wù)。2.某甲文化公司訴請(qǐng)缺乏合同及法律依據(jù)。根據(jù)合同約定，其有權(quán)要求某甲文化公司在約定的時(shí)間內(nèi)完成雙方商定的設(shè)計(jì)事項(xiàng)并有權(quán)提出修改意見，且其具有設(shè)計(jì)的最終決定權(quán)，若某甲文化公司未能按時(shí)按質(zhì)完成的，其有權(quán)提出異議并終止協(xié)議履行，且有權(quán)要求某甲文化公司承擔(dān)約定的違約責(zé)任，其依據(jù)合同約定和法律規(guī)定于2015年8月7日向某甲文化公司發(fā)出解除合同通知函。綜上，其要求駁回某甲文化公司的訴訟請(qǐng)求。其認(rèn)為雙方合同約定驗(yàn)收日期為2015年6月25日，但經(jīng)多次協(xié)商修改，某甲文化公司的設(shè)計(jì)至今無法通過驗(yàn)收。某甲文化公司未能按時(shí)按質(zhì)地完成合同所規(guī)定的內(nèi)容，給其造成嚴(yán)重影響。其反訴要求判令：1.某甲文化公司返還合同定金人民幣19000元及利息（自2015年8月12日起至實(shí)際清償之日止，按照中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算）；2.某甲文化公司支付違約金11400元及利息（自2015年8月12日起至實(shí)際清償之日止，按照中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算）。

反訴被告某甲文化公司針對(duì)反訴辯稱：某乙技術(shù)公司的反訴沒有法律和事實(shí)依據(jù)。雙方在2015年5月11日簽訂《設(shè)計(jì)合同》后就與某乙技術(shù)公司進(jìn)行溝通，某乙技術(shù)公司分別于2015年6月15日、6月19日、7月2日以及7月21日等時(shí)間不斷向其提出修改建議，其均于當(dāng)天和第二天答復(fù)和完善，且某乙技術(shù)公司予以確認(rèn)，說明雙方對(duì)涉案合同一直在積極履行，根本不存在延誤。其于2015年8月3日交付成品，某乙技術(shù)公司在郵件中認(rèn)可可以付款的情況下，在8月6日突出提出其設(shè)計(jì)沒有達(dá)到預(yù)期效果，理由系缺乏想法的主觀性描述，某乙技術(shù)公司的行為已經(jīng)嚴(yán)重違反誠實(shí)信用原則，損害了其合法權(quán)益，也擾亂了市場(chǎng)秩序，要求駁回某乙技術(shù)公司的反訴請(qǐng)求。

經(jīng)審理查明：2015年5月11日，原告（反訴被告）某甲文化公司與被告（反訴原告）某乙技術(shù)公司簽訂《設(shè)計(jì)合同》一份，約定由某甲文化公司為某乙技術(shù)公司提供一套iPhone界面設(shè)計(jì)。合同第一條服務(wù)內(nèi)容：“頁面數(shù)量為15至20個(gè)標(biāo)準(zhǔn)頁面、界面PSD源文件，適配iPhone4至iPhone6Plus，界面包含平面圖標(biāo)繪制（20至30個(gè)）、原形圖設(shè)計(jì)”。第二條雙方權(quán)利、義務(wù)：“1.……。3.在設(shè)計(jì)過程中，對(duì)甲方（某乙技術(shù)公司）提出的修改要求，乙方（某甲文化公司）應(yīng)盡力協(xié)助實(shí)現(xiàn)，并交甲方驗(yàn)收通過。對(duì)有可能影響雙方約定的完成時(shí)間的要求，乙方有權(quán)提出延期請(qǐng)求，由雙方協(xié)商確定具體時(shí)間。4.如因甲方原因在設(shè)計(jì)方案確認(rèn)后，中途終止此項(xiàng)目設(shè)計(jì)，則甲方需付清本項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)用。………”。第三條付款方式：”在開始項(xiàng)目設(shè)計(jì)前，甲方應(yīng)在合同簽署后2個(gè)工作日內(nèi)以支票、轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式向乙方支付此合同約定的服務(wù)費(fèi)用的50%作為定金。第四條違約責(zé)任：“1.由于甲方未及時(shí)確認(rèn)設(shè)計(jì)稿而導(dǎo)致乙方工作不能按時(shí)完成，乙方不負(fù)任何責(zé)任，并有權(quán)提出延期要求，延期時(shí)間由雙方協(xié)商確定。第七條服務(wù)周期：“……。甲方在2015年6月25日之前，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)合格后將余款匯至乙方賬戶”。合同簽訂后，某乙技術(shù)公司于2015年5月12日支付某甲文化公司定金19000元。

另查明：合同簽訂后，某甲文化公司法定代表人符某某分別于2015年5月12日、5月13日、5月28日、6月11日、6月19日、6月24日、7月2日、7月3日、7月6日、7月7日、7月8日、7月14日、7月20日、7月21日、7月28日、7月29日以及8月5日先后就涉案合同涉及的服務(wù)內(nèi)容設(shè)計(jì)與某乙技術(shù)公司技術(shù)總監(jiān)張某某進(jìn)行溝通確認(rèn)，符某某對(duì)于張某某提出的修改意見均積極予以回復(fù)，期間張某某有兩次未能及時(shí)回復(fù)。符某某于2015年7月20日上午9：38分發(fā)送給張某某郵件中載明，“hello，Mr張，出差回來了嗎？有空的時(shí)候幫我們處理一下余款的事情哦”。張某某于同日10：24回復(fù)該郵件“好，我剛回來，會(huì)盡快”。張某某于2015年7月27日郵件中回復(fù)“Mr.Fu，基本都沒問題了，就是有個(gè)視頻監(jiān)控的頁面，能否也設(shè)計(jì)一個(gè)？”。2015年8月7日，某乙技術(shù)公司向某甲文化公司發(fā)送了《解除合同通知函》，某甲文化公司于2015年8月10日簽收該通知函。

再查明：《設(shè)計(jì)合同》中原告（反訴被告）某乙技術(shù)公司的聯(lián)系人及授權(quán)代表簽字人為案外人張某某。涉案合同設(shè)計(jì)內(nèi)容由張某某負(fù)責(zé)與某甲文化公司法定代表人符某某進(jìn)行溝通和確認(rèn)，張某某在某乙技術(shù)公司的設(shè)計(jì)部擔(dān)任設(shè)計(jì)總監(jiān)職務(wù)。

2015年8月，原告（反訴被告）某甲文化公司向本院提起訴訟，要求被告（反訴原告）某乙技術(shù)公司支付合同尾款及利息。某甲文化公司并提交：1.《設(shè)計(jì)合同》原件1份、電子郵件往來記錄打印件16張、設(shè)計(jì)方案打印件9張。2.名片原件1張、設(shè)計(jì)對(duì)比圖打印件37張，證明雙方的合同關(guān)系，其已按約向某乙技術(shù)公司提供了iPhone界面設(shè)計(jì)圖，完成了合同約定的全部工作內(nèi)容，且已經(jīng)過某乙技術(shù)公司設(shè)計(jì)總監(jiān)張某某郵件確認(rèn)，張某某在合同履行過程中與其溝通系履行職務(wù)行為，系代表某乙技術(shù)公司的權(quán)益，其已全部完成合同義務(wù)，某乙技術(shù)公司應(yīng)當(dāng)支付剩余合同款項(xiàng)。

某乙技術(shù)公司對(duì)《設(shè)計(jì)合同》、設(shè)計(jì)方案、郵件往來記錄、名片以及設(shè)計(jì)對(duì)比圖中某甲文化公司的界面的真實(shí)性均無異議，其亦認(rèn)可某甲文化公司已經(jīng)將涉案合同的全部服務(wù)內(nèi)容向其進(jìn)行了交付。但認(rèn)為雙方合同約定設(shè)計(jì)最終決定權(quán)在其，并應(yīng)遞交其驗(yàn)收確認(rèn)，其有權(quán)因某甲文化公司的違約行為終止履行合同，并要求某甲文化公司承擔(dān)違約責(zé)任。電子郵件往來部分內(nèi)容更多的是其對(duì)設(shè)計(jì)不足之處提出的修改意見，主要證明某甲文化公司設(shè)計(jì)不能達(dá)到優(yōu)質(zhì)要求，才導(dǎo)致雙方多次修改的經(jīng)過。某甲文化公司提交的證據(jù)只能證明設(shè)計(jì)的履行內(nèi)容并不能證明設(shè)計(jì)成果符合其要求。張某某雖然作為其設(shè)計(jì)總監(jiān)，但其與某甲文化公司之間的溝通僅代表前期各種修改補(bǔ)充增加等工作的完成，該工作的完成不能等同于驗(yàn)收通過。某甲文化公司訴請(qǐng)缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，要求駁回某甲文化公司的訴訟請(qǐng)求。某乙技術(shù)公司同時(shí)認(rèn)為，雙方合同約定驗(yàn)收日期為2015年6月25日，某甲文化公司并未按時(shí)按質(zhì)完成設(shè)計(jì)內(nèi)容，已構(gòu)成違約。其要求解除與某甲文化公司簽訂的《設(shè)計(jì)合同》并返還其已支付的合同款19000元及利息，并支付違約金11400及利息。某乙技術(shù)公司并提交有：1.《設(shè)計(jì)合同》復(fù)印件1份、銀行存單復(fù)印件1份、往來郵件打印件，證明雙方之間的合同關(guān)系以及某甲文化公司設(shè)計(jì)不能達(dá)到要求，不存在某甲文化公司設(shè)計(jì)成果已通過驗(yàn)收。2.某甲文化公司設(shè)計(jì)圖其已有的設(shè)計(jì)圖以及與網(wǎng)絡(luò)圖片的效果對(duì)比圖、某乙技術(shù)公司員工王某某出具的未達(dá)預(yù)期說明原件1份，證明某甲文化公司的設(shè)計(jì)效果圖與其已有設(shè)計(jì)相似度很高，與網(wǎng)絡(luò)公開免費(fèi)可獲取的效果圖相似度也很高，設(shè)計(jì)的新穎性、創(chuàng)造性與其簽訂合同的目的及設(shè)計(jì)要求嚴(yán)重不符。3.《解除合同通知函》原件1份、EMS詳情單及EMS查詢單復(fù)印件各1份，證明其于2015年8月7日向某甲文化公司發(fā)送了《解除合同通知函》，某甲文化公司于2015年8月10日簽收該通知函，其已合法履行合同解除告知義務(wù)。

某甲文化公司對(duì)某乙技術(shù)公司提交的第1組證據(jù)的真實(shí)性均無異議，其對(duì)收到19000元的定金無異議。但對(duì)郵件的關(guān)聯(lián)性和證明目的不認(rèn)可，某乙技術(shù)公司僅提交2015年8月5日之后的郵件往來記錄，實(shí)際其自2015年5月12日就開始履行合同，8月3日某甲文化公司回復(fù)可以付款，其已經(jīng)履行完畢合同。對(duì)第2組證據(jù)認(rèn)為與其設(shè)計(jì)相差很大，不存在對(duì)比相似性過高。對(duì)其中的王某某出具的未達(dá)預(yù)期說明真實(shí)性不予認(rèn)可，其在合同履行過程中并未與王某某進(jìn)行過溝通，王某某具體是某乙技術(shù)公司什么人員其也不清楚。對(duì)第3組證據(jù)，某甲文化公司認(rèn)可其收到《解除合同通知函》，但對(duì)函件內(nèi)容不認(rèn)可。其認(rèn)為從2015年5月12日至8月3日郵件往來記錄證明其沒有延誤設(shè)計(jì)，雙方合同關(guān)系仍然存續(xù)，其已履行完畢合同，某乙技術(shù)公司應(yīng)支付合同尾款。

審理中，因雙方意見分歧，致調(diào)解未成。

上述事實(shí)，有《設(shè)計(jì)合同》、電子郵件往來記錄、《解除合同通知函》及當(dāng)事人的陳述等證據(jù)證實(shí)。

本案的爭議焦點(diǎn)為：1.原告某甲文化公司主張被告某乙技術(shù)公司支付合同尾款及利息是否有法律事實(shí)依據(jù)；2.反訴被告某甲文化公司是否存在違約行為，如構(gòu)成違約應(yīng)承擔(dān)何種責(zé)任。

本院認(rèn)為：依法成立的合同，自成立時(shí)生效。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行合同。本案中，原告某甲文化公司與被告某乙技術(shù)公司簽訂的《設(shè)計(jì)合同》，不違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定，依法成立并生效，應(yīng)受法律保護(hù)。

關(guān)于第一個(gè)爭議焦點(diǎn)，某甲文化公司主張某乙技術(shù)公司支付合同尾款及利息是否有法律事實(shí)依據(jù)。某甲文化公司認(rèn)為其已按照合同約定全面履行合同義務(wù)，并且經(jīng)某乙技術(shù)公司設(shè)計(jì)總監(jiān)張某某進(jìn)行了確認(rèn)，某乙技術(shù)公司應(yīng)當(dāng)支付剩余款項(xiàng)。某乙技術(shù)公司則認(rèn)為張某某不能代表公司對(duì)某甲文化公司的設(shè)計(jì)進(jìn)行了驗(yàn)收，某甲文化公司的設(shè)計(jì)并未達(dá)到其要求，故不同意支付剩余款項(xiàng)。本院認(rèn)為，某甲文化公司已按約履行了其合同義務(wù)，其主張某乙技術(shù)公司支付款項(xiàng)有法律和事實(shí)依據(jù)。具體如下：1.通過雙方的郵件往來記錄，可以確認(rèn)某甲文化公司自雙方合同簽訂后，就合同服務(wù)內(nèi)容的設(shè)計(jì)積極與某乙技術(shù)公司的張某某進(jìn)行溝通，某甲文化公司雖未在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成服務(wù)內(nèi)容，但主要是因?yàn)樵诤贤男羞^程中某乙技術(shù)公司不斷提出修改意見，應(yīng)視為雙方以行為對(duì)合同履行時(shí)間進(jìn)行了變更。2.《設(shè)計(jì)合同》中明確約定張某某作為某乙技術(shù)公司的聯(lián)絡(luò)人及授權(quán)代表，張某某作為某乙技術(shù)公司的技術(shù)總監(jiān)及合同聯(lián)絡(luò)人和授權(quán)代表，足以使某甲文化公司相信張某某可以代表某乙技術(shù)公司。張某某就涉案合同履行的意見客觀上能夠代表某乙技術(shù)公司的意見，且張某某在回復(fù)某甲文化公司郵件中亦確認(rèn)某甲文化公司的設(shè)計(jì)基本沒問題，且視頻監(jiān)控并不在雙方合同約定范圍內(nèi)，可以視為某乙技術(shù)公司對(duì)某甲文化公司的設(shè)計(jì)方案驗(yàn)收通過。3.雙方合同約定，如因某乙技術(shù)公司原因在設(shè)計(jì)方案確認(rèn)后，中途終止此項(xiàng)目設(shè)計(jì)，則某乙技術(shù)公司應(yīng)付清本項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)用。本案中，某甲文化公司設(shè)計(jì)方案經(jīng)某乙技術(shù)公司設(shè)計(jì)總監(jiān)及授權(quán)代表張某某確認(rèn)后，某乙技術(shù)公司又單方面要求解除與某甲文化公司的設(shè)計(jì)合同，應(yīng)支付某甲文化公司剩余合同款項(xiàng)。綜上，某甲文化公司已全面履行《設(shè)計(jì)合同》約定的義務(wù)，并不存在違約行為，某乙技術(shù)公司應(yīng)當(dāng)按約支付剩余合同款項(xiàng)。故對(duì)某甲文化公司要求某乙技術(shù)公司支付剩余合同款的訴訟請(qǐng)求，本院予以支持。某乙技術(shù)公司辯稱某甲文化公司設(shè)計(jì)成果不符合其要求，張某某不能代表其公司的意見缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，故本院不予采信。法律規(guī)定，定作人應(yīng)當(dāng)按照約定期限支付報(bào)酬，對(duì)支付報(bào)酬期限沒有約定或者約定不明確，定作人應(yīng)當(dāng)在承攬人交付工作成果時(shí)支付。本案中，某甲文化公司經(jīng)某乙技術(shù)公司于2015年7月23日驗(yàn)收確認(rèn)完成全部工作成果，雙方亦約定檢驗(yàn)合格后將余款匯至某甲文化公司賬戶，某乙技術(shù)公司應(yīng)于2015年7月23日交付工作成果并驗(yàn)收確認(rèn)完成時(shí)支付剩余合同款，逾期不付應(yīng)賠償某甲文化公司相應(yīng)損失。某甲文化公司主張某乙技術(shù)公司支付自2015年8月3日起按照中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率的1.5倍計(jì)算至實(shí)際清償之日止的利息符合法律規(guī)定，故本院亦予以支持。

關(guān)于第二個(gè)爭議焦點(diǎn)，某甲文化公司是否存在違約行為，如構(gòu)成違約應(yīng)承擔(dān)何種責(zé)任。因某甲文化公司并不存在違約行為，故無需承擔(dān)違約責(zé)任。某乙技術(shù)公司以某甲文化公司設(shè)計(jì)未達(dá)到其要求解除雙方簽訂的《設(shè)計(jì)合同》缺乏事實(shí)依據(jù)，且某甲文化公司已履行完畢承攬合同義務(wù)，某乙技術(shù)公司單方解除合同沒有效力，故某甲文化公司無需返還價(jià)款并承擔(dān)違約責(zé)任，對(duì)某乙技術(shù)公司主張某甲文化公司返還定金及利息并支付違約金及利息的訴訟請(qǐng)求，本院不予支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國合同法》第四十四條、四十九條、第六十條、第二百六十三條之規(guī)定，判決如下：

一、被告南京某乙傳感技術(shù)有限公司于本判決發(fā)生法律效力之日起10日內(nèi)給付原告南京某甲文化傳播有限公司價(jià)款19000元及利息（以19000元為本金，自2015年8月3日起按照中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率的1.5倍計(jì)算至實(shí)際給付之日止）。

二、駁回反訴原告南京某乙傳感技術(shù)有限公司的訴訟請(qǐng)求。

如果未按本判決指定的期間履行給付金錢的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

本案應(yīng)收本訴案件受理費(fèi)325元，由某乙技術(shù)公司負(fù)擔(dān)（此款已由某甲文化公司墊付，某乙技術(shù)公司應(yīng)在支付上述款項(xiàng)時(shí)加付此墊付款）；反訴案件受理費(fèi)180元，由某乙技術(shù)公司負(fù)擔(dān)。

如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提供副本，上訴于江蘇省南京市中級(jí)人民法院。同時(shí)根據(jù)國務(wù)院《訴訟費(fèi)用交納辦法》的有關(guān)規(guī)定，向江蘇省南京市中級(jí)人民法院預(yù)交上訴案件受理費(fèi)（開戶行：農(nóng)行南京市鼓樓支行，賬號(hào)：101059010****276）。

審　判　長　　黃祝禎

人民陪審員　　陶求貴

人民陪審員　　唐宜春

二〇一六年二月二日

見習(xí)書記員　　劉　飄

承攬合同糾紛