色悠悠网,中文字幕人成乱码在线观看,中文字幕精品一区二区2021年,综合色天天鬼久久鬼色,国产无人区卡一卡二卡三乱码网站

沁陽市人民法院

民事判決書

（2014）沁民商初字第00054號

原告河南省某某新能源有限公司。住所地：鄭州市。

法定代表人梁某斌，該公司經(jīng)理。

委托代理人趙紅彬，河南力天律師事務(wù)所。

被告沁陽市某某光伏科技發(fā)展有限公司。住所地：沁陽市。

法定代表人衛(wèi)某方，該公司總經(jīng)理。

委托代理人張明清，男，19**年*月**日生，漢族，住沁陽市。系該公司員工。

委托代理人衛(wèi)南方，男，19**年*月**日生，漢族，住沁陽市。系該公司員工。

原告河南省某某新能源有限公司（以下簡稱：某瑞公司）與被告沁陽市某某光伏科技發(fā)展有限公司（以下簡稱：某衛(wèi)公司）為買賣合同糾紛一案，于2014年5月19日向本院起訴。本院受理后，適用普通程序，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。原告某瑞公司的委托代理人趙紅彬、被告某衛(wèi)公司的委托代理人張明清、衛(wèi)南方到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告某瑞公司訴稱，2013年11月14日，原被告雙方簽訂產(chǎn)品供銷合同一份，由原告購買被告規(guī)格型號1650＊992＊40、功率235-240W、295元／塊的太陽能電池組件3316塊，總貨款978220元。雙方約定，生產(chǎn)所需電池片由原告提供，原告預(yù)付20%的定金，被告應(yīng)在一個月內(nèi)全部交貨，按批次發(fā)貨，每500塊發(fā)貨一次，發(fā)貨時間間隔不超過5個工作日，每次提貨支付60%的貨款，最后一次提貨結(jié)清全部余款。合同簽訂后，原告依約履行了合同義務(wù)，于同年11月19日支付定金230000元，并于同日向被告提供了200000片多晶156電池片。被告收到定金及電池片后陸續(xù)向原告交付了太陽能電池組件2678塊，原告亦支付相應(yīng)貨款683110元。合同約定交貨期限屆滿后，原告要求被告交付剩余638塊太陽能電池組件，但被告卻稱因其資金緊張，已將貨物另行賣給他人。后原告多次要求被告解決問題，被告始終推諉。原告認(rèn)為，被告未按合同約定交付貨物的行為已屬違約，其將應(yīng)交付給原告的太陽能電池組件擅自處分給他人的行為不僅導(dǎo)致合同已無法履行，更給原告造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。一塊電池的功率是240瓦，按3.8元／瓦計算，638塊市場價為581856元，再減去原告欠被告的貨款106900元，故請求判令被告賠償原告損失474956元。

被告某衛(wèi)公司辯稱，按合同約定，某瑞公司向某衛(wèi)公司提供電池片200000片，某衛(wèi)公司負(fù)責(zé)采購其它輔助材料，并組織生產(chǎn)規(guī)格為1650＊992＊40、數(shù)量為3316塊太陽能電池組件。某衛(wèi)公司于2013年11月19日下午5點左右收到某瑞公司派送的200000片電池片及20%訂金（承兌匯票），即于次日開始訂購各種材料（所購材料從訂購至運(yùn)回公司需要5-7天時間）。某衛(wèi)公司自2013年11月26日開始生產(chǎn)并于12月3日和12月6日兩次在某瑞公司未按合同約定支付60%貨款的情況下仍發(fā)貨給某瑞公司702塊電池組件，對方于2013年12月7日和2013年12月10日兩次支付了本次貨款的60%，首先違反了合同約定的支付條款。隨后數(shù)次的交易都是某衛(wèi)公司提前發(fā)貨，對方付款滯后，導(dǎo)致購進(jìn)原材料延誤，發(fā)貨延遲。尤其是2013年12月29日發(fā)貨728塊，應(yīng)支付60%的貨款128856.00元，對方僅支付了100000元，剩余28856.00元至今未付，再次嚴(yán)重違反合同條款。最后一批產(chǎn)品638塊生產(chǎn)結(jié)束后，某衛(wèi)公司數(shù)次通知某瑞公司付款提貨，但某瑞公司以某衛(wèi)公司發(fā)貨延遲違約為由，拒絕支付剩余貨款。由于前幾次對方未按合同約定支付貨款，且已發(fā)貨物剩余的40%貨款共計106900元至今未付，況且本次是最后一批貨物，某衛(wèi)公司肯定要求對方嚴(yán)格按合同約定支付全部貨款，否則有理由拒絕發(fā)貨。某瑞公司在某衛(wèi)公司數(shù)次通知付款提貨后，遲遲不予表態(tài)。加之春節(jié)臨近，某衛(wèi)公司需要發(fā)放員工工資、償還部分材料款等原因，不得不先行將貨物處理以解燃眉之急。事情出現(xiàn)后，雙方曾協(xié)商過一次，但某瑞公司一味指責(zé)某衛(wèi)公司違約，而始終不坦承自己違約在先的行為，導(dǎo)致協(xié)商未果?，F(xiàn)某衛(wèi)公司仍希望通過調(diào)解和協(xié)商解決此事。

根據(jù)原、被告訴辯，本院歸納本案的爭議焦點為：1、原、被告各自是否存在違約行為？2、原告的請求能否成立？

原告某瑞公司為支持自己的主張，向本院提供的證據(jù)有：

1、原、被告于2013年11月14日簽訂的產(chǎn)品供銷合同，證明原、被告之間存在合同關(guān)系。2、2013年11月19日收據(jù)一份，2013年11月11日的收據(jù)一份，電子回單三份（時間分別是2013年12月10日、2013年12月20日、2013年12月31日）、收據(jù)兩份（時間分別是2013年12月6日、2013年12月14日），證明原告向被告提供了200000片電池加工原料，已經(jīng)支付了683110元貨款。3、原告與被告公司經(jīng)理衛(wèi)南方的電話錄音三份（時間分別為2014年1月20日、2014年2月20日、2014年4月18日）、原告與江西瑞景太陽能科技有限公司簽訂的《電池片銷售合同》、出貨單及發(fā)票兩份。證明被告未按合同約定的日期交貨，并且將原告委托其加工的638塊太陽能電池組件擅自賣掉。原告當(dāng)時購買的電池片為每片7元，目前太陽能電池組件的市場價為每瓦3.8元，給原告造成的損失共計581856元。

被告某衛(wèi)公司質(zhì)證后，對證據(jù)1、2無異議。證據(jù)3中的《電池片銷售合同》是原告與第三人簽訂的合同，與被告沒有關(guān)系，且按照當(dāng)時的市場價是每片5元。三個電話錄音都是和原告公司宋慶輝的通話，第一個電話錄音是叫他給付貨款，后兩個電話是雙方在協(xié)商，盡量不通過法律途徑解決。另外，就按原告與第三方簽訂的合同每片7元計算，一個電池組件是60片，638塊電池組件共計267960元，還應(yīng)該扣除被告欠原告的貨款106900元。

被告某衛(wèi)公司除答辯外，未向本院提供證據(jù)。

根據(jù)原、被告的陳述及質(zhì)證意見，本院對本案的證據(jù)認(rèn)證如下：原告提供的證據(jù)，均客觀真實，形式、來源合法，與本案有關(guān)聯(lián)性，且能夠相互印證形成證據(jù)鏈條，本院均予以認(rèn)定。

根據(jù)原、被告陳述及上述有效證據(jù)，本院對本案事實認(rèn)定如下：2013年11月14日，原告某瑞公司（乙方）與被告某衛(wèi)公司（甲方）簽訂產(chǎn)品供銷合同一份，約定由原告購買被告規(guī)格型號1650＊992＊40、功率235-240W的太陽能電池組件3316塊，單價295元／塊，總貨款978220元。合同主要條款如下：“……七、生產(chǎn)要求：電池片由乙方提供，生產(chǎn)過程中電池片損耗率為千分之五；產(chǎn)品質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)以乙方認(rèn)可簽字蓋章的生產(chǎn)原材料為準(zhǔn)。八、付款方式和交貨時間：預(yù)付甲方3316塊組件20%定金，，在一個月內(nèi)全部交貨，甲方按批次發(fā)貨給乙方，每500塊發(fā)貨一次，發(fā)貨時間間隔不超過5個工作日，每次提貨支付甲方本次提貨電池塊60%的貨款，以此類推最后一次提貨結(jié)清全部余款。（若甲方未能按時交貨于乙方，每逾期一天向乙方支付合同總金額的百分之一）…十一、其它約定事項：本合同傳真件或掃描件具有同等法律效力，預(yù)付款到合同生效，甲方開始安排生產(chǎn)。”合同簽訂后，原告某瑞公司于同年11月19日支付定金230000元，并向被告某衛(wèi)公司提供了200000片電池片。被告收到定金及電池片開始生產(chǎn)，先后于2013年12月3日、6日、14日、19日、29日發(fā)貨338塊、364塊、520塊、728塊、728塊，合計2678塊，原告分別于2013年12月7日、10日、15日、20日、31日支付貨款100000元、24254元、100000元、128856元、100000元，加之定金合計683110元，目前欠被告貨款106900元。剩余638塊太陽能電池組件生產(chǎn)結(jié)束后，被告要求原告結(jié)清全部貨款方才發(fā)貨，雙方協(xié)商不成發(fā)生爭議，被告將該批貨物另行出賣他人。另查明：原告購買的電池片單價為7元／片，生產(chǎn)一塊電池組件需60片電池片。

本院認(rèn)為，原、被告對雙方之間買賣合同的成立及生效，原告付款數(shù)額以及被告發(fā)貨數(shù)額時間不持異議，本院依法確認(rèn)。原、被告之間爭議的焦點在于以下兩個方面：一、關(guān)于雙方之間違約責(zé)任：首先從雙方2013年11月14日訂立的產(chǎn)品供銷合同來看，雙方合同在2013年11月19日被告收到原告230000元定金后生效，根據(jù)合同第八條規(guī)定，乙方預(yù)付甲方20%定金，在一個月內(nèi)全部交貨。甲方按批次發(fā)貨，每次發(fā)貨500塊，發(fā)貨時間間隔不超過5個工作日，每次提貨支付甲方本次提貨電池塊60%的貨款，以此類推，最后一次提貨結(jié)清全部余款。根據(jù)合同規(guī)定可知，雙方合同履行期限應(yīng)為2013年11月20日至2013年12月20日。交貨方式為乙方自提，甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸。付款方式為乙方提貨時支付提貨部分貨款的60%。最后一批提貨時付清余款。甲方按間隔不超過5個工作日每批發(fā)貨500塊。其次，從雙方履行情況看，被告先后于2013年12月3日、6日、14日、19日、29日發(fā)貨338塊、364塊、520塊、728塊、728塊。被告既沒有按約定的每批500塊和間隔不超過5個工作日發(fā)貨，也沒有在一個月內(nèi)完成發(fā)貨，故被告對合同的履行存在違約行為。對于原告來說，一方面對被告的違約行為并沒有提出異議，另一方面，原告也沒有按合同約定在提貨時支付提貨款60%而是在被告發(fā)貨后才付款，故原告在合同履行過程中也存在嚴(yán)重的違約行為。第三，被告在逾期后繼續(xù)供貨，原告也繼續(xù)付款，表明雙方對履行期限也作了變更。第四，對于最后一批貨物的交付與余款的支付，雙方有明確約定，提貨時付清余款。原告未付清余款要求被告交貨，沒有合同根據(jù)。被告未經(jīng)協(xié)商將貨物處分也屬違約行為。二、關(guān)于原告的訴訟請求。原告主張損失實際是請求被告賠償履行利益損失，包含兩個方面的損失：一是原告提供的材料損失，二是差價損失。對于原告的材料損失，由于被告已將638塊產(chǎn)品處分，由此給原告造成的材料損失理應(yīng)賠償，具體計算為：7元／片×60片×638塊=267960元。對于原告主張的差價損失，由于原告自身在合同履行中也存在違約行為，尤其是原告未按約定最后一批貨提貨時付清余款，其請求被告賠償差價損失，證據(jù)不足，本院不予支持。另外，被告主張在賠償原告損失時應(yīng)扣除原告所欠40%貨款106900元，原告也同意，本院予以支持。上述原、被告相互抵銷后，被告應(yīng)賠償原告損失161060元。原告請求被告賠償474956元損失的主張，本院不予支持。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第四十四條第一款、第六十條、第一百零七條、第一百一十三條、第一百三十條、第一百五十九條、第一百六十一條，最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條之規(guī)定，判決如下：

被告沁陽市某某光伏科技發(fā)展有限公司于本判決生效后十日內(nèi)賠償原告河南省某某新能源有限公司損失161060元。

二、駁回原告河南省某某新能源有限公司的其他訴訟請求。

如未按本判決指定的期限履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

案件受理費8424元，由原告負(fù)擔(dān)4903元，被告負(fù)擔(dān)3521元。

如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于河南省焦作市中級人民法院。

審　判　長　李巍巍

審　判　員　張　燕

人民陪審員　尚維璽

二〇一四年九月十九日

書　記　員　郜奇奇

買賣合同糾紛