色悠悠网,中文字幕人成乱码在线观看,中文字幕精品一区二区2021年,综合色天天鬼久久鬼色,国产无人区卡一卡二卡三乱码网站

湖北省咸寧市咸安區(qū)人民法院

民事判決書

（2016）鄂1202民初784號(hào)

原告咸寧某某置業(yè)有限公司，住所地：咸寧市某某路。

法定代表人黃金某，該公司董事長(zhǎng)。

委托代理人趙秋林，湖北寧華律師事務(wù)所律師，代理權(quán)限為特別授權(quán)。

被告湖北某某電力發(fā)展有限公司，住所地：赤壁市某某辦事處某某巷某某小區(qū)*號(hào)，

法定代表人鄧東某，該公司總經(jīng)理。

委托代理人徐唐煉，湖北寧華律師事務(wù)所律師，代理權(quán)限為一般代理。

委托代理人陳恢某，男，漢族，19**年*月*日出生，代理權(quán)限為特別授權(quán)。

原告咸寧某某置業(yè)有限公司訴被告湖北某某電力發(fā)展有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院受理后，依法由審判員李福坤適用簡(jiǎn)易程序公開開庭進(jìn)行了審理。原告咸寧某某置業(yè)有限公司委托代理人趙秋林，被告湖北某某電力發(fā)展有限公司委托代理人徐唐煉、陳恢某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告咸寧某某置業(yè)有限公司訴稱：2012年6月28日，被告與原告簽訂《供電配套工程施工合同》，承包原告所開發(fā)的“某某名府”小區(qū)第一期、二期（A#樓、B#樓、1#樓-9#樓）住宅供電配套工程及配套設(shè)施的施工。該合同工程價(jià)款包干價(jià)650萬(wàn)元，其中第一期350萬(wàn)元，第二期300萬(wàn)元，按工程進(jìn)度分期支付工程款，被告在一期工程完工通電驗(yàn)收合格后，應(yīng)將整套工程竣工資料及市供電公司送電手續(xù)的相關(guān)證明資料和相關(guān)合格證移交給原告。合同簽訂后原告于2012年7月3日依約向被告預(yù)付工程款100萬(wàn)元。合同約定被告應(yīng)在2013年2月6日前全部竣工并驗(yàn)收通電，逾期按每日五千元支付違約金。因被告怠于施工致使原告一期項(xiàng)目2014年1月27日才驗(yàn)收通電使用，逾期355天。至今未將一期整套工程竣工資料及市供電公司送電手續(xù)的相關(guān)證明資料和相關(guān)合格證移交給原告。合同履行中，被告因資金困難屢次要求原告預(yù)支工程款，原告在2013年3月14日、6月3日分別向被告預(yù)支工程款80萬(wàn)元、100萬(wàn)元。此外2013年9月10日被告因無(wú)力支付電力工程保證金向原告借款200萬(wàn)元（約定月息三分，借款期限一個(gè)月），兩項(xiàng)合計(jì)實(shí)際在一期工程驗(yàn)收前原告已多支付工程款2349954.45元，扣除驗(yàn)收后原告應(yīng)付工程款（按25%）87.5萬(wàn)元，扣減應(yīng)退質(zhì)保金22.5萬(wàn)元，扣減新增工程59.8萬(wàn)元，原告多支付被告工程款651954.46元。被告向原告借款200萬(wàn)元直至2015年1月6日才歸還，約定利息及延遲履行利息未支付。因被告無(wú)誠(chéng)信，嚴(yán)重違約，致使原告二期工程無(wú)法按期完工。2015年8月18日，原告向被告送達(dá)律師函同時(shí)申明解除合同，在約定期限內(nèi)被告不予回復(fù)，原合同已不能繼續(xù)履行。故原告訴至法院，請(qǐng)求判令解除合同，責(zé)令被告將“某某名府”的一期工程竣工資料及市供電公司送電手續(xù)的相關(guān)證明資料和相關(guān)合格證移交給原告，被告返還原告超額支付的工程價(jià)款651954.46元并支付資金占用費(fèi)，被告向原告支付借款利息96萬(wàn)元（截止2015年1月6日），被告支付違約金150萬(wàn)元，訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

原告咸寧某某置業(yè)有限公司為支持其訴訟主張，向本院提交了如下證據(jù)：

證據(jù)1、原告工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法人代表身份證明書，證明原告訴訟主體資格。

證據(jù)2、被告企業(yè)公示信息，證明被告民事訴訟主體資格。

證據(jù)3、《供電配套工程施工合同》，證明原、被告簽訂合同，約定被告為原告承攬工程內(nèi)容、工期、工程價(jià)款、支付方式及工程項(xiàng)目交付條件等權(quán)利義務(wù)，違約責(zé)任的事實(shí)。

證據(jù)4、付款憑證，證明原告按合同約定支付100萬(wàn)元首付款的事實(shí)，原告共計(jì)付款6847954.46元，含被告向原告借款200萬(wàn)元，合同價(jià)款350萬(wàn)元，原告在約定付款期內(nèi)多支付被告工程款190余萬(wàn)元。

證據(jù)5、《受電工程竣工通知單》、《接電工作單》，證明被告施工的一期工程驗(yàn)收通電日期為2014年1月27日，合同約定2013年2月6日前，逾期355天，合同約定的違約金為5000元／日。

證據(jù)6、借據(jù)，證明被告向電力部門申請(qǐng)驗(yàn)收無(wú)法交納保證金向原告借款200萬(wàn)元及約定還款期、利息的事實(shí)，該200萬(wàn)元原告于2013年9月11日代被告墊付電力部門保證金。

證據(jù)7、銀行《對(duì)公通存收款人回單》，證明2015年1月7日，收告收到電力退回保證金200萬(wàn)元（被告借款），被告逾期還款16個(gè)月的事實(shí)。

證據(jù)8《郵政快遞回執(zhí)》、律師函、解除合同通知書，證明原告于2015年8月19日，已委托律師向被告出具律師函、解除合同通知書的事實(shí)，被告未予回復(fù)。

被告湖北某某電力發(fā)展有限公司辯稱：1、工期延誤不是被告造成的，本案供電配套工程正式開工時(shí)間是2013年4月，而不是合同約定的2012年7月6日，因原告沒(méi)有交付配電房所致及交付后漏水不能施工，所以逾期，原告要求支付違約金不成立；2、200萬(wàn)款項(xiàng)是在2013年9月11日直接作為供電配套費(fèi)打給電力公司的，我方認(rèn)可利息，但利息的約定過(guò)高，不能按3分計(jì)算，應(yīng)按銀行同期貸款利率計(jì)算，從2013年9月10日到2015年1月7日止；3、被告與供電公司簽訂的《新建住宅供電配套工程委托建設(shè)框架協(xié)議》約定的新建住宅建設(shè)項(xiàng)目的供電配套工程建設(shè)費(fèi)按每平方米97元收取，原告沒(méi)有告知被告，而原、被告合同包含的供電配套工程建設(shè)費(fèi)是每平方米78元，差價(jià)19元每平方米，導(dǎo)致被告多交76萬(wàn)元，該76萬(wàn)元應(yīng)由原告承擔(dān)，同時(shí)差價(jià)影響驗(yàn)收時(shí)間，被告不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金；4、被告在合同外為原告施工了專電配套工程，工程款157萬(wàn)元，原告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)。

被告湖北某某電力發(fā)展有限公司為支持其抗辯理由，向本院提交了以下證據(jù)：

證據(jù)1《新建住宅供電配套工程委托建設(shè)框架協(xié)議》、《新建住宅供電配套工程客戶告知書》，證明原告與供電公司約定的新建住宅建設(shè)項(xiàng)目的供電配套工程建設(shè)費(fèi)是按《建設(shè)工程規(guī)華許可證》核定的建筑面積每平方米97元收取；

證據(jù)2、《工程造價(jià)報(bào)告》，證明被告為原告合同外施工建設(shè)供電配套工程，公共照明、設(shè)備基礎(chǔ)、電纜溝及水平橋架、專變?cè)O(shè)備等，工程造價(jià)157萬(wàn)元，原告應(yīng)當(dāng)支付；

證據(jù)3、《新建住宅供電配套合同》證明原告與被告簽訂施工合同前，就與供電公司簽訂了框架協(xié)議。

經(jīng)庭審質(zhì)證，被告對(duì)原告提交的證據(jù)1、2無(wú)異議，對(duì)證據(jù)3真實(shí)性無(wú)異議，但對(duì)證明目的有異議，認(rèn)為合同價(jià)也包含了供電配套工程建設(shè)費(fèi)，每平米97元；證據(jù)4真實(shí)性無(wú)異議，對(duì)證明目的有異議，原告向被告借款200萬(wàn)元，該款原告直接打給電力局的，被告僅出具借據(jù)；證據(jù)5真實(shí)性無(wú)異議，對(duì)其證明內(nèi)容有異議，合同約定的是竣工時(shí)間，沒(méi)有約定驗(yàn)收時(shí)間，2014年1月27日是竣工時(shí)間而不是驗(yàn)收時(shí)間，另外約定的違約金過(guò)高，違反了法律規(guī)定；證據(jù)6真實(shí)性無(wú)異議，對(duì)證明內(nèi)容有異議，被告與供電公司不是合同合同當(dāng)事人，保證金應(yīng)當(dāng)由原告支付；證據(jù)7質(zhì)證意見(jiàn)同證據(jù)6；證據(jù)8無(wú)異議。

原告對(duì)被告證據(jù)1真實(shí)性無(wú)異議，對(duì)合法性、關(guān)聯(lián)性有異議，合同乙方不是市供電公司，而且僅是框架協(xié)議，對(duì)雙方無(wú)約束力，不能達(dá)到被告證明目的，原、被告合同約定的價(jià)款是包干價(jià)，不能按照框架協(xié)議約定的每平米97元計(jì)算；對(duì)證據(jù)2真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性不予質(zhì)證，認(rèn)為是被告單方提供的；對(duì)證據(jù)3真實(shí)性無(wú)異議，但認(rèn)為與本案無(wú)關(guān)聯(lián)，不影響原告與被告合同效力。

對(duì)上述有異議的證據(jù)，本院認(rèn)為：對(duì)于原告提交的證據(jù)3，該合同是雙方真實(shí)意思表示，不違反法律規(guī)定，本院予以認(rèn)可；對(duì)原告提交的證據(jù)4，該200萬(wàn)元款項(xiàng)系原告直接打給電力公司作為供電配套費(fèi)，支付供電配套費(fèi)屬被告合同義務(wù)且被告因此向原告出具了《借條》，故本院予以認(rèn)可；對(duì)原告提交的證據(jù)5，被告對(duì)該證據(jù)真實(shí)性無(wú)異議，雙方庭審中確認(rèn)通電時(shí)間是2014年1月27日，本院予以認(rèn)可；對(duì)原告提交的證據(jù)6、7，原告打款200萬(wàn)元至電力公司系替被告支付供電配套費(fèi)，被告出具了借條，本院依法予以認(rèn)可。對(duì)于被告提交的證據(jù)1，真實(shí)性本院予以認(rèn)可，因原、被告簽訂的《供電配套工程施工合同》對(duì)工程款約定采用包干價(jià)，且未特別約定工程建設(shè)費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其證明目的不予采信；對(duì)于被告提交的證據(jù)2，該《工程造價(jià)報(bào)告》系被告單方出具，原告對(duì)其金額未予認(rèn)可，本院依法不予采信；對(duì)被告提交的證據(jù)3，被告對(duì)真實(shí)性無(wú)異議，本院予以采信。

經(jīng)審理查明：2012年6月28日，原被告簽訂了一份《供電配套工程施工合同》，約定被告承包原告所開發(fā)的“某某名府”小區(qū)第一期、二期（A#樓、B#樓、1#樓-9#樓）住宅供電配套工程及配套設(shè)施的施工。該合同工程價(jià)款包干價(jià)650萬(wàn)元，其中第一期350萬(wàn)元，第二期300萬(wàn)元。按工程進(jìn)度分期支付工程款，簽訂合同時(shí)付100萬(wàn)元定金，一期通電后5天內(nèi)付40%，一期工程完工通電后，工程驗(yàn)收合格，乙方將整套工程竣工驗(yàn)收資料及市供電公司送電手續(xù)的相關(guān)證明資料和相關(guān)合格證移交給原告，原告5天內(nèi)向乙方支付一期合同款的25%，剩余部分留作工程質(zhì)量保證金一年期滿后退還。二期工程款的支付方式與一期相同。第三條第5項(xiàng)約定“本合同施工過(guò)程中，如果無(wú)甲方要求變更，工程總價(jià)不作任何調(diào)整，如果甲方要求變更，按雙方價(jià)格協(xié)議增補(bǔ)”。合同第九條約定項(xiàng)目應(yīng)在2013年2月6日前驗(yàn)收通電，否則每延遲一天罰款伍仟元，第十條約定了工程所在地法院訴訟管轄。合同簽訂后，被告進(jìn)場(chǎng)施工，其中一期工程于2014年1月27日通電驗(yàn)收，同時(shí)被告還進(jìn)行了部分二期電纜施工。

同時(shí)查明，2013年9月11日，被告向原告借款200萬(wàn)元，由原告匯款至電力公司替被告支付供電配套費(fèi)，被告出具《借條》約定月息三分，期限不超過(guò)一個(gè)月，該款于2015年1月7日退還。原告共計(jì)支付被告6749954.46元，減去被告已返還的2000000元，原告實(shí)際支付4749954.46元，原告多支付合同款項(xiàng)1249954.46元，減去被告已做一期專變電纜500000元和遷移變壓器費(fèi)用98000元，原告共計(jì)超額支付被告工程款金額651954.46元。

原、被告雙方對(duì)以上金額均無(wú)異議，且均同意解除合同；同時(shí)，關(guān)于二期電纜施工，原告僅認(rèn)可203044.33元，被告主張施工費(fèi)用為458515元由被告另行依法主張，原告關(guān)于請(qǐng)求被告返還超付工程款金額核減為448910.13元。

本院認(rèn)為：原被告簽訂的《供電配套工程施工合同》是雙方真實(shí)意思的表示，合法、有效，本院予以認(rèn)可，原被告應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的權(quán)利義務(wù)。庭審中，原被告均同意解除合同，不違法法律規(guī)定，本院予以認(rèn)可。原告按照合同約定多支付了工程款，故被告應(yīng)當(dāng)返還原告超額支付工程款金額448910.13元。被告關(guān)于合同的一期電纜施工未計(jì)算部分和部分二期電纜工程的工程款，系令另一法律關(guān)系，由被告另行主張。原告2013年9月11日向被告借款2000000元事實(shí)清楚，被告已于2015年1月7日償還借款，但約定利息過(guò)高，本院將依法予以調(diào)整為月利率2％。關(guān)于延期通電責(zé)任方及是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任問(wèn)題，本院認(rèn)為，因原、被告雙方《供電配套工程施工合同》約定的工程款為包干價(jià)，且未特別約定工程建設(shè)費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，原告與供電公司簽訂的框架協(xié)議不影響本案合同的履行，被告因工程建設(shè)費(fèi)差價(jià)導(dǎo)致延期通電驗(yàn)收的主張不成立，被告應(yīng)當(dāng)支付違約金，因合同約定違約金標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高，本院依法予以調(diào)整為按照同期銀行貸款利率上浮30％計(jì)算。

據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、第九十三條、第九十四條、第一百一十四條、《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》第二十六條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十二條，判決如下：

解除原告咸寧某某置業(yè)有限公司與被告湖北某某電業(yè)發(fā)展有限公司于2012年6月28日簽訂的《供電配套工程施工合同》，

被告湖北某某電業(yè)發(fā)展有限公司于本判決生效后十日內(nèi)將工程竣工驗(yàn)收資料及市供電公司送電手續(xù)的相關(guān)證明資料和相關(guān)合格證移交給原告咸寧某某置業(yè)有限公司；

三、被告湖北某某電業(yè)發(fā)展有限公司返還原告咸寧某某置業(yè)有限公司超額支付工程款448910.13元，并支付違約金（以448910.13元為本金，按照同期銀行貸款利率上浮30％自2013年2月7日起計(jì)算至2014年1月27日止）；

四、被告湖北某某電業(yè)發(fā)展有限公司支付原告咸寧某某置業(yè)有限公司借款利息634667元（以借款本金200萬(wàn)元，按月利率2%自2013年9月11日計(jì)算至2015年1月7日止）；

五、駁回原告咸寧某某置業(yè)有限公司的其他訴訟請(qǐng)求。

以上款項(xiàng)，限被告某某電業(yè)發(fā)展有限公司在本判決生效后十日內(nèi)付清，逾期則按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

本案受理費(fèi)9150元，由原告咸寧某某置業(yè)有限公司承擔(dān)2000元，被告湖北某某電業(yè)發(fā)展有限公司承擔(dān)7150元。

如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省咸寧市中級(jí)人民法院。上訴人應(yīng)在提交上訴狀時(shí)，根據(jù)不服本判決的上訴請(qǐng)求數(shù)額及《訴訟費(fèi)用交納辦法》第十三條第一款的規(guī)定預(yù)交上訴案件受理費(fèi)。湖北省咸寧市中級(jí)人民法院訴訟費(fèi)專戶名稱：湖北省咸寧市中級(jí)人民法院；開戶行：農(nóng)行咸寧市金穗支行；賬號(hào)：17×××50。上訴人在上訴期屆滿后七日內(nèi)仍未預(yù)交訴訟費(fèi)的，按自動(dòng)撤回上訴處理。

審判員　　李福坤

二〇一六年七月五日

書記員　　高　磊

建設(shè)  施工合同