色悠悠网,中文字幕人成乱码在线观看,中文字幕精品一区二区2021年,综合色天天鬼久久鬼色,国产无人区卡一卡二卡三乱码网站

湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院

民事判決書

（2013）天民初字第1412號(hào)

原告湖南某某建設(shè)集團(tuán)有限公司，住所地長(zhǎng)沙市望城區(qū)高塘嶺鎮(zhèn)。

法定代表人劉某，董事。

委托代理人張南寧、周勁溥，湖南天地人律師事務(wù)所律師。

被告湖南某某倉儲(chǔ)管理有限公司，住所地長(zhǎng)沙市天心區(qū)原大托鎮(zhèn)披塘村招月垅李福云私房。

法定代表人劉某甲，董事長(zhǎng)。

委托代理人余澤維、羅崢，湖南銀聯(lián)律師事務(wù)所律師。

被告湖南某某物流有限公司，住所地長(zhǎng)沙市天心區(qū)黑石鋪原大托鎮(zhèn)披塘路**號(hào)（廣空物資庫）。

法定代表人劉某甲，執(zhí)行董事。

委托代理人何某湘，男，19**年*月*日出生，漢族，住長(zhǎng)沙市開福區(qū)芙蓉中路一段*號(hào)*棟*門*房。

被告湖南某某鋼鐵貿(mào)易有限公司，住所地長(zhǎng)沙市雨花區(qū)萬家麗中路二段*號(hào)萬科金域華府*棟*層*號(hào)房。

法定代表人王某某，董事長(zhǎng)。

委托代理人余澤維、羅崢，湖南銀聯(lián)律師事務(wù)所律師。

被告湖南某某控股集團(tuán)有限公司，住所地長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)岳麓大道*號(hào)西湘郡邸蘭卡威國(guó)際公寓*號(hào)。

法定代表人羅某某，董事長(zhǎng)。

委托代理人余澤維、羅崢，湖南銀聯(lián)律師事務(wù)所律師。

原告湖南某某建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱為某某建設(shè)公司）與被告湖南某某倉儲(chǔ)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱某某公司）、湖南某某物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱某某物流公司）、湖南某某鋼鐵貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱為某某鋼鐵公司）、湖南某某控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱某某控股公司）建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2013年5月29日立案受理后，依法組成由審判員吳貴平擔(dān)任審判長(zhǎng)，與人民陪審員唐紅伍、黃海保參加審理的合議庭于2013年8月21日公開開庭進(jìn)行了審理。原告某某建設(shè)公司的委托代理人張南寧、周勁溥，被告某某公司、某某鋼鐵公司、某某控股公司的共同委托代理人余澤維，被告某某物流公司的委托代理人何某湘到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告某某建設(shè)公司訴稱，被告某某物流公司、某某鋼鐵公司、某某控股公司基于某某物流公司租賃的長(zhǎng)沙市天心區(qū)原大托鎮(zhèn)勝和園制磚廠40畝土地，共同出資建設(shè)湖南某某基建工程，作為前述三公司的倉儲(chǔ)基地，并專門為此項(xiàng)目成立了某某公司。某某公司注冊(cè)資本500萬元，其中某某物流公司出資200萬元，占40%，某某鋼鐵公司出資150萬元，占30%，某某控股公司出資150萬元，占30%。某某公司除了三股東公司建設(shè)的湖南某某基建工程外，沒有其他任何項(xiàng)目和資產(chǎn)。

2012年3月被告某某公司為湖南某某基建工程對(duì)外公開招標(biāo)，原告中標(biāo)。被告某某公司與原告于2012年3月29日簽署《建設(shè)工程施工合同》（合同編號(hào)xbgcht-002）。合同簽訂后，原告依約開始施工，至2012年9月28日止，所有地下管道與雨水井、流泥井均已完工，整體工程已完成75%以上，被告某某公司卻未按合同約定支付工程進(jìn)度款2704147.99元，同時(shí)因停工給原告造成了停工誤工損失346794元。依據(jù)合同法第二百八十三條、第二百八十四條規(guī)定，被告除應(yīng)支付所欠工程進(jìn)度款外，還應(yīng)賠償因此給原告造成的損失。原告認(rèn)為，某某公司違反了雙方所簽訂的《建設(shè)工程施工合同》構(gòu)成違約，由于某某物流公司、某某鋼鐵公司、某某控股公司為湖南某某基建工程設(shè)立某某公司，該項(xiàng)目實(shí)質(zhì)上就是三股東的項(xiàng)目，公司高管均系三公司所派，某某公司注冊(cè)資本明顯不足，三股東實(shí)質(zhì)上濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害了公司債權(quán)人的利益。依據(jù)公司法第二十條，公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。綜上所述，因被告方違反合同約定，并給原告造成損失，為維護(hù)原告的合法權(quán)益，故訴至本院請(qǐng)求判決：1、被告某某公司向原告支付拖欠的工程款2704147.99元，賠償停工損失346794元，其他三被告承擔(dān)連帶責(zé)任；2、被告方按銀行同期貸款利率從2012年9月28日支付至被告方實(shí)際清償之日的利息。

被告某某公司、某某鋼鐵公司、某某控股公司共同辯稱，一、對(duì)原告計(jì)算的工程款不持異議，原告提出的工程款少算了已付的10萬元，被告某某公司實(shí)際所欠工程款應(yīng)當(dāng)是2604147.99元。1、原告要求被告支付工程款的付款條件沒有成就。本案工程沒有竣工驗(yàn)收，且本案結(jié)算系原告單方面中途結(jié)算而非竣工后的最終結(jié)算，故被告有權(quán)按雙方合同約定只支付65%的進(jìn)度款。雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》專業(yè)條款第七條約定：“月進(jìn)度付款為65%，竣工驗(yàn)收合格后付至75%，交付使用并結(jié)算完畢后付至95%”。目前，本案《建設(shè)工程施工合同》未被解除，工程尚未竣工，更談不上交付使用并結(jié)算，故被告只需支付65%的進(jìn)度款。該65%的工程款為1412696.19元（（2604147.99＋已付80萬元）×65%-80萬元）。2、本案有5%的質(zhì)保金未到付款時(shí)間。《建設(shè)工程施工合同》約定工程款的5%作為質(zhì)保金，在工程竣工滿兩年后的28日內(nèi)支付。本案《建設(shè)工程施工合同》未解除，工程也未竣工，故退一萬步講，本案有質(zhì)保金170207.40元（（2604147.99元＋已付80萬元）×5%）的付款期限未到。二、原告訴稱的停工損失346794元沒有直接的證據(jù)予以證明，是原告自行擴(kuò)大的損失，是原告自身過錯(cuò)所致。三、本案工程款的計(jì)息時(shí)間不應(yīng)從2012年9月28日起計(jì)息，應(yīng)付65%的工程款只能從雙方對(duì)賬確認(rèn)之日起計(jì)息。包含5%的質(zhì)保金在內(nèi)的35%的工程款應(yīng)在付款期限成就時(shí)計(jì)息。剩余65%的工程款應(yīng)從雙方對(duì)賬之日起計(jì)息，因雙方在本案中沒有進(jìn)行過對(duì)賬，故該利息只能從原告起訴之日起計(jì)息，原告要求從2012年9月28日起計(jì)息沒有法律依據(jù)。四、本案不能援用公司法第二十條第三款否認(rèn)某某公司法人人格，某某公司的三股東不應(yīng)對(duì)原告的債務(wù)清償承擔(dān)連帶責(zé)任。第一、某某公司的三股東不存在濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任而“嚴(yán)重?fù)p害”原告的利益的行為。1、某某公司與其股東不存在人員混同。2、某某公司與其股東不存在財(cái)物混同，財(cái)產(chǎn)完全獨(dú)立。3、某某公司與其股東不存在財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)上的混同。4、某某公司不存在股權(quán)資本顯著不足的情形。第二、本案即便存在損害債權(quán)人權(quán)益的行為，也遠(yuǎn)沒有達(dá)到“嚴(yán)重?fù)p害”的程度，且該行為與損害事實(shí)之間并無因果關(guān)系。本案某某公司已付原告某某建設(shè)公司工程款80萬元，且只對(duì)某某建設(shè)公司負(fù)債，而無任何第三方負(fù)債。另一方面，已完工大部分的建筑工程仍然是某某公司的資產(chǎn)，某某公司的資產(chǎn)并沒有發(fā)生轉(zhuǎn)移，而僅僅是發(fā)生了資產(chǎn)形態(tài)的轉(zhuǎn)變，只要工程啟動(dòng)并進(jìn)入倉儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)階段，某某公司完全有實(shí)力償還某某建設(shè)公司工程款。故本案原告即便存在損失，也遠(yuǎn)沒有達(dá)到“嚴(yán)重?fù)p害”的程度，根據(jù)雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》的約定，截止目前，應(yīng)付的工程款項(xiàng)尚不到150萬元。第三、原告某某建設(shè)公司對(duì)某某公司股東是否有濫用行為、損害事實(shí)及損害事實(shí)與濫用行為之間是否存在因果關(guān)系負(fù)有舉證義務(wù)，而其未能就此提供起碼的證據(jù)，應(yīng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。本案中某某建設(shè)公司僅僅提供四被告的工商登記資料，證明某某公司之大部分董事、監(jiān)事在其股東單位“任職”，由此證明某某公司與三股東之間存在人員混同。一人多職現(xiàn)象在當(dāng)前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中普遍存在，交叉任職并不等于“人員混同”，人員混同亦并不等于各自公司失去了其獨(dú)立性。故原告某某建設(shè)公司應(yīng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。第四、本案即使要進(jìn)行公司法人人格否定，也只應(yīng)由某某公司的支配股東某某物流公司負(fù)連帶責(zé)任，非支配股東某某控股公司、某某鋼鐵公司不應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

被告某某物流公司辯稱，某某公司是有限責(zé)任公司，本案中某某物流公司不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

原告為了證明自己的主張，向本院提交了以下證據(jù)：

證據(jù)一、設(shè)立某某公司出資協(xié)議，擬證明被告某某物流公司、某某鋼鐵公司、某某控股公司等三股東為湖南某某基建工程專門出資設(shè)立了某某公司。

證據(jù)二、某某公司呈批件，擬證明湖南某某基建工程實(shí)際上為三股東公司建設(shè)。

證據(jù)三、場(chǎng)地承包合同，擬證明三股東基于某某物流公司租賃的土地建設(shè)湖南某某基建工程，后按出資協(xié)議約定轉(zhuǎn)為由某某公司租賃。

證據(jù)四、湖南某某倉儲(chǔ)項(xiàng)目基建工程施工招標(biāo)文件，擬證明某某公司為湖南某某基建工程對(duì)外招標(biāo)。

證據(jù)五、工程量清單報(bào)價(jià)，擬證明工程造價(jià)。

證據(jù)六、建設(shè)工程施工合同，擬證明原告與被告某某公司簽訂了建設(shè)工程施工合同。

證據(jù)七、關(guān)于某某倉儲(chǔ)項(xiàng)目基建工程材料價(jià)格上漲，請(qǐng)求調(diào)整部分項(xiàng)目綜合單價(jià)的報(bào)告。

證據(jù)八、湖南某某基建工程2012年4-7月份進(jìn)度表及現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)單，擬證明原告已完成的工程量。

證據(jù)九、湖南某某基建工程2012年7-8月份進(jìn)度表，擬證明原告已完成的工程量。

證據(jù)十、工作聯(lián)系單（001、003號(hào)），擬證明原告施工情況。

證據(jù)十一、申請(qǐng)支付某某基建工程01-10編號(hào)簽證單工程款報(bào)告，擬證明原告曾請(qǐng)求被告某某公司按合同約定支付工程款。

證據(jù)十二、結(jié)算書，擬證明原告編制的工程價(jià)款結(jié)算金額。

證據(jù)十三、建行電子匯款回單，擬證明被告某某公司已向原告支付70萬元的工程款。

證據(jù)十四、人員任職對(duì)比表，擬證明某某公司大部分董事、監(jiān)事在三股東單位任職，人員混同現(xiàn)象嚴(yán)重。

證據(jù)十五、某某公司工商登記信息及內(nèi)檔資料，擬證明某某公司董事長(zhǎng)、法定代表人為劉某甲，董事為姜俊清、劉興軍、楊鍵、石俊，監(jiān)事為黃浩，經(jīng)理為劉治國(guó)。

證據(jù)十六、某某公司工商登記信息及內(nèi)檔資料，擬證明劉某甲系某某物流公司股東、執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理。

證據(jù)十七、某某鋼鐵公司工商登記信息及內(nèi)檔資料，擬證明姜俊清系某某鋼鐵公司總經(jīng)理，楊鍵系某某鋼鐵公司副董事長(zhǎng)。

證據(jù)十八、某某控股公司信息及內(nèi)檔資料，擬證明楊鍵系某某控股公司股東、董事，石俊系某某控股公司股東、董事。

證據(jù)十九、2013年5月17日的《聯(lián)系函》，擬證明原告曾發(fā)函要求某某公司付款。

證據(jù)二十、收條，擬證明原告因卸土而向村上支付了62000元。

原告申請(qǐng)了證人劉曉龍到庭作證，證明臨近2012年農(nóng)歷端午節(jié)時(shí)其以項(xiàng)目部的名義向被告某某公司預(yù)支了款項(xiàng)10萬元，匯到了原告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人龔一青的銀行賬戶上。

被告某某公司、某某鋼鐵公司、某某控股公司對(duì)原告的證據(jù)質(zhì)證如下：證據(jù)一，無異議。證據(jù)二，對(duì)真實(shí)性持保留意見，對(duì)證明對(duì)象有異議，不能證明湖南某某基建工程是由三個(gè)股東建設(shè)的。對(duì)證據(jù)三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二無異議，項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人是某某建設(shè)公司的工作人員，有10萬元工程款存入了龔一青的銀行賬戶。證據(jù)十三，無異議。證據(jù)十四，對(duì)關(guān)聯(lián)性和證明對(duì)象有異議。對(duì)證據(jù)十五，十六、十七、十八無異議。對(duì)證據(jù)十九有異議，雙方之間沒有進(jìn)行結(jié)算，工程款欠款應(yīng)當(dāng)扣減10萬元。證據(jù)二十，無異議，反證明劉曉龍是某某建設(shè)公司的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。對(duì)劉曉龍的證言，被告方無異議。

被告某某物流公司的質(zhì)證意見與前述質(zhì)證意見相同。

被告某某公司為證明其訴訟主張，向本院提交了如下證據(jù)：

證據(jù)一、某某公司工商登記信息、公司章程，擬證明某某公司的注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)。

證據(jù)二、某某注冊(cè)登記驗(yàn)資報(bào)告及銀行詢證函，擬證明某某公司的三股東履行了法定的出資義務(wù)。

證據(jù)三、某某公司資金使用明細(xì)及各類付款往來憑據(jù)、工資表等單據(jù)，擬證明某某公司各股東不存在抽逃注冊(cè)資本等濫用股東權(quán)利的違法行為。

證據(jù)四、某某建設(shè)公司出具的報(bào)告，擬證明劉曉龍是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

經(jīng)庭審質(zhì)證，原告對(duì)被告某某公司提交的證據(jù)沒有發(fā)表具體質(zhì)證意見，被告某某物流公司對(duì)被告某某公司提交的證據(jù)沒有異議。

被告某某物流公司、某某鋼鐵公司、某某控股公司均沒有向本院提交證據(jù)。

經(jīng)原、被告舉證、質(zhì)證和庭審陳述，本院認(rèn)證如下：對(duì)原告提交的證據(jù)一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、二十，被告方?jīng)]有提出實(shí)質(zhì)性異議，本院對(duì)其真實(shí)性和證明力予以確認(rèn)。對(duì)原告提交的證據(jù)二，因被告方對(duì)其真實(shí)性不予認(rèn)可，原告也不能證實(shí)其證據(jù)來源，本院對(duì)其證明力不予認(rèn)可。對(duì)原告提交的證據(jù)十四，對(duì)其真實(shí)性本院予以確認(rèn)。對(duì)原告提交的證據(jù)十九，本院對(duì)其真實(shí)性予以認(rèn)定。對(duì)被告提交的證據(jù)一至證據(jù)四，原告沒有提出實(shí)質(zhì)性異議，本院對(duì)其真實(shí)性和證明力予以確認(rèn)。

綜合以上舉證、質(zhì)證、認(rèn)證情況，結(jié)合庭審中雙方的陳述，本院認(rèn)定事實(shí)如下：

被告某某物流公司于2011年6月30日以簽訂場(chǎng)地承包合同方式租賃了位于長(zhǎng)沙市天心區(qū)原大托鎮(zhèn)披塘村招月壟組的集體企業(yè)勝和園制磚廠的約40畝土地，準(zhǔn)備興建該公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)的倉儲(chǔ)基地，某某物流公司因此出資進(jìn)行了土地平整、護(hù)坡設(shè)計(jì)施工等前期開發(fā)建設(shè)，并按照合同約定預(yù)付一年多的土地租金200萬元，后來因某某物流公司決定與被告某某鋼鐵公司和被告某某控股公司合作，三公司決定共同設(shè)立某某公司獨(dú)立運(yùn)作建設(shè)該倉儲(chǔ)項(xiàng)目，三公司簽訂了《設(shè)立某某公司出資協(xié)議》，約定某某公司成立后該片土地轉(zhuǎn)由某某公司租賃。此后，某某公司于2012年1月6日登記成立，公司注冊(cè)資本500萬元，由股東某某物流公司出資200萬元，持股比例為40%，股東某某鋼鐵公司和某某控股公司各出資150萬元，持股比例均為30%，上述三股東均已經(jīng)在2011年12月24日前將各自的出資繳足并經(jīng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資。某某公司成立以后，該片土地承包人由某某公司承繼，由某某公司與勝和園制磚廠另行簽訂了合同期限為14年的場(chǎng)地承包合同（租賃期限14年，第一年土地租金200萬元，租金按年支付，前四年每年租金38000元／畝，四年后每年租金提高）。

某某公司成立后，某某物流公司委派其股東、執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理劉某甲擔(dān)任某某公司的董事長(zhǎng)、法定代表人，某某物流公司派其總經(jīng)理助理何某湘到某某公司任副總經(jīng)理，派遣解龍光、沈碩任項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工管理員。某某鋼鐵公司委派其總經(jīng)理姜俊清、副董事長(zhǎng)楊鍵擔(dān)任某某公司的董事（同時(shí)楊鍵系某某控股公司董事）。某某控股公司派遣其董事石俊擔(dān)任某某公司董事，派遣張超任某某公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，派遣黎勇任某某公司總經(jīng)理。某某鋼鐵公司的股東之一為某某控股公司，某某控股公司占某某鋼鐵公司股份的40%。

2012年3月被告某某公司對(duì)外公開招標(biāo)，招標(biāo)范圍為湖南某某倉儲(chǔ)基建工程，包括路基土石方、道路路面工程、排水工程、露天貨場(chǎng)行車梁樁基、行車梁、室內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)加工車間基礎(chǔ)部分等，某某公司在招標(biāo)文件中要求報(bào)價(jià)不得高于490萬元，計(jì)劃工期60天，自2012年3月底至2012年5月底。此后原告某某建設(shè)公司投標(biāo)后中標(biāo)，原告投標(biāo)總價(jià)為4881881.44元（該投標(biāo)價(jià)包括露天貨場(chǎng)1040147.57元，倉儲(chǔ)庫房336529.13元，門衛(wèi)室化糞池64613.4元，裝飾工程423273.98元，安裝工程26844.77元，市政道路2819475.48元，市政排水170997.11元）。2012年3月29日，原告某某建設(shè)公司與被告某某公司正式簽訂了《建設(shè)工程施工合同》（合同編號(hào)xbgcht-002）。該合同主要約定：工程名稱為湖南某某基建工程，工程承包范圍、合同工期、合同價(jià)款見投標(biāo)書，材料價(jià)格按照《長(zhǎng)沙建設(shè)造價(jià)》、《定額與造價(jià)》2011年第五期計(jì)算，沒有發(fā)布材料預(yù)算價(jià)格的材料和重要材料由發(fā)包方看樣定價(jià)；質(zhì)量保修金為工程總造價(jià)的5%，保修金不計(jì)利息；工程款付款方式為：工程進(jìn)度款按月支付至經(jīng)審核的月工程進(jìn)度款的65%，工程竣工驗(yàn)收合格后付至合同約定工程款的75%，交驗(yàn)完畢且按相關(guān)文件結(jié)算經(jīng)審查后付至結(jié)算造價(jià)中工程款的95%，質(zhì)量保修期（按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）滿一年后15個(gè)工作日內(nèi)，原告履行了相關(guān)合同義務(wù)，付清工程款余款；承包方在合同中承諾工程結(jié)算總價(jià)優(yōu)惠4%。

以上合同簽訂后，原告依約開始施工，至2012年8月，該倉儲(chǔ)項(xiàng)目所有地下管道與雨水井、流泥井均已完工，整體工程已完成約75%。2012年6月25日和7月13日，被告某某公司向原告分別支付了工程款10萬元和70萬元，共計(jì)已經(jīng)向原告支付工程款80萬元。2012年9月5日，原告曾向被告某某公司申請(qǐng)工程進(jìn)度款，被告某某公司沒有支付，此后該工程被迫停工。

2013年2月3日，原告就已經(jīng)施工完成的項(xiàng)目編制了結(jié)算書，原告在該結(jié)算書中主張的已完工程的工程款共計(jì)3504147.99元，其中露天貨場(chǎng)701213.09元，倉儲(chǔ)庫房14689.14元，市政道路2319361.31元，市政排水334473.7元，其他簽證項(xiàng)目134410.75元。另外原告還同時(shí)提交了該基建工程2012年8月20日至2013年1月20日的停工損失明細(xì)表，主張因被告某某公司未付工程進(jìn)度款致使該工程停工給原告造成了停工誤工損失為346794元，其中剩余鋼筋損失128544元，活動(dòng)工棚租金1800元，架管租金5400元，扣件租金1050元，臨時(shí)設(shè)施及用水、電設(shè)施損失費(fèi)用20000元，模板、木方機(jī)械設(shè)備處理等損失40000元，管理人員工資150000元，但原告未能就以上損失的具體構(gòu)成提供明細(xì)證據(jù)，僅僅提供了1份上述損失的清單。被告某某公司在本案庭審中對(duì)于原告已完成工程的工程款金額3504147.99元沒有異議，但不認(rèn)可原告主張的上述停工誤工損失346794元。

此后原告于2013年5月17日致函被告某某公司要求支付工程款2704147.99元及停工損失346794元，被告某某公司總經(jīng)理黎勇簽收原告發(fā)出的聯(lián)系函后至今未付拖欠的工程款。

另查明，被告某某公司系其三股東為了自身倉儲(chǔ)方便而專門設(shè)立，除了某某倉儲(chǔ)項(xiàng)目基建工程外，該公司沒有其他基建項(xiàng)目，因該倉儲(chǔ)基地尚未竣工，該公司也沒有具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，沒有任何營(yíng)業(yè)收入。2012年下半年以來，因某某公司的最大股東某某物流公司經(jīng)營(yíng)不善欠下巨額債務(wù)，另兩名股東某某控股公司和某某鋼鐵公司怕受其連累均不愿意向某某公司追加投資，故某某公司自2012年9月后實(shí)際上已經(jīng)關(guān)門，某某倉儲(chǔ)項(xiàng)目基建工程也因無錢支付工程進(jìn)度款而被迫停工。

某某公司成立后，其注冊(cè)資金500萬元除了支付原告的工程款80萬元以外，主要用于支付某某物流公司前期墊付土地租金200萬元，某某物流公司前期開發(fā)墊付款559162元，護(hù)坡設(shè)計(jì)費(fèi)、護(hù)坡工程款437260元，貨場(chǎng)設(shè)計(jì)費(fèi)48800元，變電箱移位款139000元，租用的辦公樓的裝修款21046元，辦公樓租金25800元，鋼結(jié)構(gòu)廠房款520000元，承重檢測(cè)費(fèi)15000元，員工工資310000元，以上各項(xiàng)大額支出共計(jì)4876068元，此外還有一些零星開支，至2013年5月底，某某公司賬戶余額為2.1萬元，其注冊(cè)資金500萬元已經(jīng)基本用完。

本院認(rèn)為，本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)在以下兩個(gè)方面：

1、關(guān)于本案中被告方目前應(yīng)付工程款的具體金額和利息起算問題。

原告和被告某某公司之間的建設(shè)工程施工合同依法成立，系雙方真實(shí)意思表示，該合同依法有效，應(yīng)受法律保護(hù)。原告已經(jīng)墊資興建了某某公司的某某倉儲(chǔ)項(xiàng)目基建工程，并已經(jīng)完成約75%的施工，被告某某公司拖欠原告工程進(jìn)度款致使工程停工，屬于違約，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)支付工程款的民事責(zé)任。關(guān)于被告某某公司應(yīng)當(dāng)支付的工程款的具體金額，被告方認(rèn)為只應(yīng)支付65%的工程款，因本案系因被告某某公司未按時(shí)支付工程進(jìn)度款致使工程停工而未能完工，現(xiàn)被告某某公司已經(jīng)停業(yè)，非因原告原因造成，原告本可解除合同，現(xiàn)在原告要求被告某某公司提前支付已經(jīng)完成部分的工程款符合法律規(guī)定，法院應(yīng)予支持，但5%的質(zhì)量保修金根據(jù)合同約定應(yīng)當(dāng)在過了國(guó)家規(guī)定的質(zhì)量保修期滿一年后才能支付，現(xiàn)在該工程尚未超過質(zhì)量保修期，而且原告在合同中承諾工程結(jié)算總價(jià)優(yōu)惠4%，故該5%的質(zhì)量保修金尚未到付款期限，該5%的質(zhì)量保修金應(yīng)當(dāng)從工程款中予以扣除，故被告某某公司實(shí)際應(yīng)當(dāng)付給原告的工程款為2528940.59元（3504147.99元×95%-已付800000元=2528940.59元）。關(guān)于利息的支付，原告主張從2012年9月28日起支付利息，而被告方認(rèn)為應(yīng)從起訴之日起算，本院認(rèn)為，原告于2013年2月3日才就已完工程編制結(jié)算書，此后原告不能提交證據(jù)證實(shí)該結(jié)算書送達(dá)被告某某公司的具體時(shí)間，但2013年5月17日原告向被告某某公司發(fā)送聯(lián)系函主張了結(jié)算書上的工程款金額，被告某某公司總經(jīng)理黎勇也已經(jīng)簽收了原告發(fā)送的聯(lián)系函，有關(guān)工程款利息可從2013年5月17日原告向被告某某公司催付工程款未果時(shí)開始起算。原告訴求賠償停工損失346794元，僅僅提供了一份損失計(jì)算清單，沒有具體損失構(gòu)成的證據(jù)予以佐證，原告提供的該項(xiàng)請(qǐng)求證據(jù)不足，對(duì)其要求被告方賠償停工損失346794元本院不予支持。

2、關(guān)于本案中某某公司的三股東是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任的問題。

公司法第三條規(guī)定的公司法人人格獨(dú)立與股東有限責(zé)任是公司制度得以確立的基石，但是股東為了追求利益的最大化而利用其在法人制度中的優(yōu)勢(shì)地位，從事濫用法人人格的行為，損害債權(quán)人的利益，而在其受到法律追究時(shí)又主張只承擔(dān)有限責(zé)任，這在股東與債權(quán)人之間導(dǎo)致了明顯的利益失衡，為此公司法第二十條第一款、第三款明確規(guī)定：“公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，依法行使股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任”，這是對(duì)公司法人人格否認(rèn)制度的規(guī)定。對(duì)于究竟如何界定公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，公司法和相關(guān)司法解釋沒有明確規(guī)定，對(duì)此法院可以根據(jù)公平正義、誠實(shí)信用和禁止權(quán)利濫用等民法基本原則進(jìn)行判斷，進(jìn)而認(rèn)定股東是否需對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。本院認(rèn)為，股東對(duì)公司債務(wù)直接承擔(dān)連帶責(zé)任應(yīng)滿足以下條件：一、股東實(shí)施了濫用公司人格和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)的行為。二、嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人的利益。三、濫用公司人格行為與債權(quán)人利益損害之間具有因果關(guān)系。關(guān)于何謂濫用公司法人人格逃避債務(wù)，本院認(rèn)為濫用公司法人人格在實(shí)踐中的主要表現(xiàn)為公司股權(quán)資本顯著不足，或者公司股東與公司在財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面高度混同，或者股東對(duì)公司進(jìn)行不正當(dāng)支配和控制等情形。股權(quán)資本顯著不足，是指股東投入公司的股權(quán)資本與公司從債權(quán)人籌措的債權(quán)資本之間明顯不成正比例的公司資本現(xiàn)象，既包括股東出資低于最低注冊(cè)資本的情況，也包括股東出資雖然高于最低注冊(cè)資本，但顯著低于該公司從事的行業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、雇工規(guī)模和負(fù)債規(guī)模所要求的股權(quán)資本的情況。

本案中，雖然某某公司與其三股東之間在財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面均是相互獨(dú)立的，三股東也已經(jīng)足額繳納了出資且沒有抽逃注冊(cè)資金的行為，但從該公司股權(quán)資本看，某某公司的注冊(cè)資本只有500萬元，而某某公司第一年需要支付的土地租金即達(dá)200萬元，某某倉儲(chǔ)項(xiàng)目基建工程這一土建項(xiàng)目的投資預(yù)算總價(jià)需要480萬余元（被告某某公司招標(biāo)文件要求報(bào)價(jià)不高于490萬元，原告實(shí)際投標(biāo)中標(biāo)價(jià)為4881881.44元），除了以上兩筆大額支出外，某某公司明顯需要支出的其他大額費(fèi)用還有護(hù)坡設(shè)計(jì)費(fèi)、護(hù)坡工程款（實(shí)際支出了437260元），貨場(chǎng)設(shè)計(jì)費(fèi)（實(shí)際支出了48800元），變電箱移位款（實(shí)際支出了139000元），鋼結(jié)構(gòu)廠房款（實(shí)際支出了520000元），此外，某某公司維持運(yùn)轉(zhuǎn)還需要其他如管理人員工資、員工工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等日常開支，而從以上幾筆明顯需要的大額支出即可看出某某公司在設(shè)立時(shí)其注冊(cè)資本500萬元明顯不足，該公司在剛剛注冊(cè)成立九個(gè)月內(nèi)即不能維持正常經(jīng)營(yíng)，其注冊(cè)資金都已經(jīng)全部用完，僅僅支付了80萬元的工程款，無法付清正常的工程進(jìn)度款，現(xiàn)被告某某公司已無其他財(cái)產(chǎn)，被告某某物流公司、某某鋼鐵公司、某某控股公司作為某某公司的股東，其投入的資本500萬元顯然不足以維持和應(yīng)付某某公司獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的起碼需要，該500萬元注冊(cè)資本與某某公司經(jīng)營(yíng)的規(guī)模和隱含的風(fēng)險(xiǎn)相比較明顯不足，意味著股東的目的在于利用公司獨(dú)立人格和股東有限責(zé)任將其投資風(fēng)險(xiǎn)降到最低，并通過公司獨(dú)立人格形式把過多的投資風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給公司債權(quán)人即本案原告。

本案中雖然某某公司已經(jīng)注冊(cè)成立，但是其倉儲(chǔ)基地尚未正式建成，某某公司尚沒有正式進(jìn)行倉儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)，某某公司從2012年下半年已經(jīng)關(guān)門，除了這個(gè)基建項(xiàng)目外，該公司現(xiàn)沒有其他任何財(cái)產(chǎn)，只有支出，沒有收入，事實(shí)上不具備向外完全獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任的能力。原告施工的某某倉儲(chǔ)項(xiàng)目基建工程占用的土地系被告方租用的集體土地，不能以折價(jià)、拍賣該工程的方式實(shí)現(xiàn)工程款，原告作為債權(quán)人的利益已嚴(yán)重受到損害。原告的工程款中有一部分屬于民工工資，如債權(quán)不能實(shí)現(xiàn)將影響到部分民工的生計(jì)，會(huì)造成社會(huì)不穩(wěn)定因素。本案的工程款系興建某某公司的倉儲(chǔ)基地過程中產(chǎn)生的債務(wù)，如果某某公司的股東不承擔(dān)責(zé)任有失公平。

故從公平正義和誠信信用原則和禁止權(quán)利濫用原則角度考慮，本案中可認(rèn)定三股東的行為系濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益，根據(jù)公司法第二十條第一款、第三款之規(guī)定，三股東應(yīng)當(dāng)對(duì)某某公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、第一百零七條、第二百六十九條，《中華人民共和國(guó)公司法》第二十條第一款、第三款，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第九條第一款、第十條、第十七條、第十八條第二項(xiàng)以及《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，并經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：

一、被告湖南某某倉儲(chǔ)管理有限公司向原告湖南某某建設(shè)集團(tuán)有限公司支付工程款2528940.59元，限于本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)付清；

二、被告湖南某某倉儲(chǔ)管理有限公司向原告湖南某某建設(shè)集團(tuán)有限公司支付工程款利息79240.12元（此利息金額自2013年5月17日計(jì)算至2013年11月25日，此后的利息按照中國(guó)人民銀行同期銀行貸款基準(zhǔn)利率標(biāo)準(zhǔn)支付至判決確定的履行之日止），限于本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)付清；

三、被告湖南某某物流有限公司對(duì)本判決第一項(xiàng)、第二項(xiàng)確定的被告湖南某某倉儲(chǔ)管理有限公司的債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任；

四、被告湖南某某鋼鐵貿(mào)易有限公司對(duì)本判決第一項(xiàng)、第二項(xiàng)確定的被告湖南某某倉儲(chǔ)管理有限公司的債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任；

五、被告湖南某某控股集團(tuán)有限公司對(duì)本判決第一項(xiàng)、第二項(xiàng)確定的被告湖南某某倉儲(chǔ)管理有限公司的債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任；

六、駁回原告湖南某某建設(shè)集團(tuán)有限公司要求賠償停工損失的訴訟請(qǐng)求。

如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

本案案件受理費(fèi)31208元，由被告湖南某某倉儲(chǔ)管理有限公司、湖南某某物流有限公司、湖南某某鋼鐵貿(mào)易有限公司、湖南某某控股集團(tuán)有限公司共同負(fù)擔(dān)24707元（此款原告已經(jīng)向本院預(yù)交，直接向原告支付），由原告負(fù)擔(dān)6501元。

如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院。

審　判　長(zhǎng)　　吳貴平

人民陪審員　　唐紅伍

人民陪審員　　黃海保

二〇一四年二月二十七日

代理書記員　　吳汪捷

合同糾紛